Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ NO. 253/00 ОТ 13.06.2000 ДЕЛО ПО ИСКУ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА И ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ И ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НАПРАВЛЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ В СВЯЗИ С НЕПОЛНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


        ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 13 июня 2000 г. No. 253/00
   
       Президиум   Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации
   рассмотрел  протест  заместителя Председателя Высшего Арбитражного
   Суда  Российской  Федерации  на  решение  Арбитражного суда города
   Москвы от 17.02.98 по делу No. А40-38478/97-68-584 и постановление
   Федерального  арбитражного  суда Московского округа от 19.05.98 по
   тому же делу.
       Заслушав   и  обсудив   доклад   судьи,   Президиум  установил
   следующее.
       Закрытое   акционерное   общество   "Астиком"   обратилось   в
   Арбитражный  суд  города  Москвы  с иском к закрытому акционерному
   обществу  "Монтажспецстрой" и акционерному обществу закрытого типа
   "Производственное  объединение "Международная научно - техническая
   деятельность" (далее - АОЗТ  "ПО "МНТД") о расторжении договора от
   10.10.95    No.    1-7   по   возведению   242-квартирного   дома,
   расположенного  по  адресу:  г.  Москва,  ул.  Бакунинская,  влад.
   No.  23/41, солидарном взыскании с них убытков и штрафных санкций,
   предусмотренных  пунктом  3.4  названного  договора,  за нецелевое
   использование денежных средств.
       До  принятия решения истец в порядке,  предусмотренном статьей
   37  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации,
   отказался от иска в части расторжения договора и взыскания штрафа,
   просил суд взыскать с ответчиков 21257635 рублей реальных убытков,
   33610815  рублей  упущенной выгоды вследствие просрочки должника и
   утратой для кредитора интереса к исполнению.
       Решением   от   17.02.98   иск   удовлетворен   за   счет  ЗАО
   "Монтажспецстрой", в иске к АОЗТ "ПО "МНТД" отказано.
       В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
       Федеральный  арбитражный суд Московского округа постановлением
   от 19.05.98 решение оставил без изменения.
       В  протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда
   Российской   Федерации   предлагается   названные   судебные  акты
   отменить, дело направить на новое рассмотрение.
       Президиум  считает,  что  протест  подлежит  удовлетворению по
   следующим основаниям.
       Из   материалов  дела  усматривается,   что  в соответствии  с
   постановлениями  правительства  Москвы  от  02.03.93 No.  183,  от
   20.06.95  No.  549  выполнение функций генподрядчика по возведению
   дома  и финансирование  78  процентов жилой его части возложено на
   ЗАО  "Монтажспецстрой".  Заказчиком  строительства  определено  АО
   "Москапстрой".
       Закрытое  акционерное общество "Монтажспецстрой" привлекло ЗАО
   "Астиком"  к строительству  дома в качестве инвестора 78 процентов
   жилой  части  по  договору  от  10.10.95  No.  1-7.  При  этом ЗАО
   "Монтажспецстрой"  после утверждения акта государственной комиссии
   о   приемке   объекта   в  эксплуатацию   обязалось   передать   в
   собственность истца лишь 50 процентов общей жилой площади.
       По   указанию   генподрядчика   денежные  средства  инвестором
   (истцом)  перечислялись  на  счет  подрядчика  - АОЗТ  "ПО  "МНТД"
   согласно  дополнению  от  09.04.96  No.  5  к договору от 10.10.95
   No. 1-7.
       Инвестирование  строительства  ЗАО "Астиком",  как установлено
   судом,   осуществлено   в  объеме  12624310812  неденоминированных
   рублей,  что  подтверждается  платежными  поручениями  от 26.03.96
   No. 7, от 04.04.96 No. 17, от 24.04.96 No. 27, от 14.05.96 No. 30,
   от 15.05.96 No.  33, от 06.06.96 No.  37, от 01.07.96 No.  64 и от
   31.07.96 No. 78. По утверждению истца, в связи с нарушением сроков
   строительства   финансирование   после  июля  1996  года  было  им
   прекращено.
       Постановлением  правительства  Москвы  от  17.09.96  No.   796
   функции  инвестора  переданы Верховному Суду Российской Федерации,
   которому   предложено  компенсировать  подтвержденные  фактические
   затраты   ранее   определенным  инвесторам,   в  том  числе  и ЗАО
   "Монтажспецстрой".
       Ответчик,  как  следует  из копии письма от 30.10.96,  сообщил
   истцу о наличии постановления от 17.09.96 No.  796,  расторжении в
   связи  с  этим  договора  о  совместной  деятельности  от 10.10.95
   No.  1-7  и предложил  обсудить вопрос о компенсации понесенных на
   строительство  дома  затрат.  Однако  это письмо,  как установлено
   судом, ЗАО "Астиком" не вручалось.
       Заявленное   истцом   25.12.97   первоначальное  требование  о
   расторжении   договора   и  взыскании   предусмотренных  договором
   штрафных  санкций  свидетельствует о том,  что договор от 10.10.95
   No.    1-7    признавался   им   действующим,    а   обязательства
   непрекращенными.  Сведений  о расторжении договора в установленном
   порядке в материалах дела не содержится. Однако истец отказался от
   расторжения  договора,  изменил  исковые  требования  и в качестве
   основания   иска  сослался  на  статью  405  Гражданского  кодекса
   Российской Федерации.
       В  соответствии со статьей 405 Гражданского кодекса Российской
   Федерации   должник,   просрочивший  исполнение,   отвечает  перед
   кредитором  за  убытки,  причиненные просрочкой,  и за последствия
   случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения.
       Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес
   для  кредитора,  он  может  отказаться  от  принятия  исполнения и
   требовать возмещения убытков.
       Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может
   быть исполнено вследствие просрочки кредитора.
       Однако   судом   при   разрешении   спора   не   дано   оценки
   обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела.
       Просрочка  должника  имеет  место,  если  должник не выполняет
   обязательство в установленный срок.
       Согласно  пункту 1.1 договора от 10.10.95 No.  1-7 ввод дома в
   эксплуатацию   предусмотрен  в 1996  - 1997  годах.   Перечисление
   денежных  средств  истцом прекращено с июля 1996 года,  в то время
   как  в соответствии с подписанным сторонами графиком ЗАО "Астиком"
   обязалось финансировать строительные работы по март 1997 года.
       Удовлетворяя  требование  в части  взыскания упущенной выгоды,
   суд  исходил  из  предназначавшихся  ЗАО  "Астиком" по договору 50
   процентов oбщей жилой площади. Однако суд не проверил, в полной ли
   мере   истцом   исполнены   взятые   на   себя   обязательства  по
   инвестированию строительства.
       Кроме  того,  для правильного разрешения спора суду необходимо
   исследовать довод ЗАО "Монтажспецстрой" о невозможности исполнения
   обязательства,  поскольку  она  вызвана  обстоятельством (принятие
   правительством  Москвы  постановления  от  17.09.96 No.  796),  за
   которое ни одна из сторон не отвечает.
       Также следует проверить, получена ли ответчиком компенсация от
   Верховного  Суда  Российской  Федерации  во  исполнение названного
   постановления.
       Учитывая   изложенное   и руководствуясь  статьями  187  - 189
   Арбитражного   процессуального   кодекса   Российской   Федерации,
   Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
   
                              постановил:
   
       решение  Арбитражного  суда  города Москвы от 17.02.98 по делу
   No.  А40-38478/97-68-584 и постановление Федерального арбитражного
   суда Московского округа от 19.05.98 по тому же делу отменить.
       Дело   направить  на  новое  рассмотрение  в первую  инстанцию
   Арбитражного суда города Москвы.
   
                                                    И.о. Председателя
                                            Высшего Арбитражного Суда
                                                 Российской Федерации
                                                             М.К.ЮКОВ
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru


Сайт управляется системой uCoz