Принят
на шестом пленарном
заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников
Содружества Независимых Государств
13 мая 1995 года
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
МОДЕЛЬ
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ
ДЛЯ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
РАЗДЕЛ IV. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Глава 30. КУПЛЯ-ПРОДАЖА
з 1. Общие положения о купле-продаже
Статья 449. Договор купли-продажи
1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется
передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену).
2. К продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения,
предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если законом не
установлены специальные правила их продажи.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным
законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов
определяются законами и иными актами законодательства.
4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются
к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания
или характера этих прав.
5. К отдельным видам договоров купли-продажи (розничной купле-
продаже, поставке товаров, энергоснабжению, продаже предприятия)
положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если
иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса о договорах
этих видов.
Статья 450. Форма договора купли-продажи
Договор купли-продажи объектов недвижимости, за исключением
указанных в абзаце 2 пункта 1 статьи 25 настоящего Кодекса,
подлежит нотариальному удостоверению.
Договор купли-продажи объектов недвижимости подлежит
государственной регистрации в соответствии со статьей 163
настоящего Кодекса.
Статья 451. Условие договора о товаре
1. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с
соблюдением правил статьи 24 настоящего Кодекса.
2. Договор может быть заключен на куплю-продажу товаров,
имеющихся в наличии у продавца в момент заключения договора, а
также товаров, которые будут созданы или приобретены продавцом в
будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из
характера товаров.
3. Условие о товаре считается согласованным, если договор
позволяет определить наименование и количество товаров.
Статья 452. Обязанности продавца по передаче товара
1. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный
договором.
2. Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан
одновременно с передачей вещи передать покупателю ее
принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический
паспорт, сертификат качества и т.п.), предусмотренные
законодательством или договором.
Статья 453. Срок исполнения обязанности передать товар
1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар
покупателю определяется договором, а если договор не позволяет
определить этот срок - в соответствии с правилами,
предусмотренными статьей 315 настоящего Кодекса.
2. Договор купли-продажи признается заключенным с условием о
его исполнении к строго определенному сроку, если из договора ясно
вытекает, что при нарушении этого срока покупатель утрачивает
интерес к исполнению договора.
Продавец не вправе исполнять такой договор до наступления или
после истечения определенного в нем срока без согласия покупателя
и в том случае, если покупатель не отказался от исполнения
договора.
Статья 454. Момент исполнения обязанности продавца передать
товар
1. Поскольку иное не предусмотрено договором, обязанность
продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:
вручения товара покупателю или указанному им лицу, если
договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;
предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар
должен быть передан покупателю в месте нахождения товара.
Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя или
указанного им лица, если он четко идентифицирован для целей
данного договора путем маркировки, извещения, направленного
покупателю, или иным образом.
2. В случаях, когда из договора не вытекает обязанность
продавца по доставке товара или передаче товара в месте его
нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар
покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику
или организации связи для доставки покупателю, если договором не
предусмотрено иное.
Статья 455. Обязанность продавца по сохранению проданного
имущества
Когда право собственности (право хозяйственного ведения или
оперативного управления) переходит к покупателю ранее передачи
имущества, продавец обязан до передачи сохранять имущество, не
допуская его ухудшения.
Необходимые для этого издержки покупатель обязан возместить
продавцу, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Статья 456. Переход риска случайной гибели товара
1. Если иное не предусмотрено договором, риск случайной гибели
или случайного повреждения товара переходит на покупателя с
момента, когда в соответствии с законом или договором продавец
считается исполнившим свою обязанность по передаче товара
покупателю.
2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара,
проданного во время его нахождения в пути, переходит на покупателя
с момента заключения договора, если иное не предусмотрено
соглашением сторон или обычаями делового оборота.
3. Условие договора о том, что риск случайной гибели или
случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента
сдачи товара первому перевозчику, по требованию покупателя может
быть признано судом недействительным, если в момент заключения
договора продавец знал или должен был знать, что товар утрачен или
поврежден, и он не сообщил об этом покупателю.
Статья 457. Обязанность продавца передать товар свободным от
прав третьих лиц
1. Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых
прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель
согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц.
Неисполнение этого правила дает покупателю право требовать
уменьшения покупной цены либо расторжения договора и возмещения
убытков, за исключением случая, когда будет доказано, что
покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц.
2. Правила, предусмотренные настоящей статьей, соответственно
применяются и в том случае, когда в отношении товара к моменту его
передачи покупателю имелись притязания третьих лиц, о которых
продавцу было известно, если эти притязания впоследствии признаны
в установленном порядке правомерными.
Статья 458. Обязанности покупателя и продавца в случае
предъявления иска об изъятии товара
1. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения
договора, предъявит к покупателю иск об изъятии товара, покупатель
обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан
вступить в это дело на стороне покупателя.
2. Непривлечение покупателем продавца к участию в деле
освобождает продавца от ответственности перед покупателем, если
продавец докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы
предотвратить изъятие проданного товара у покупателя.
3. Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не
принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность
ведения дела покупателем.
Статья 459. Ответственность продавца в случае изъятия товара у
покупателя
1. При изъятии товара у покупателя третьими лицами по
основаниям, возникшим до исполнения договора, продавец обязан
возместить покупателю понесенные им убытки, за исключением случая,
когда покупатель знал или должен был знать о наличии этих
оснований.
2. Соглашение сторон об освобождении продавца от
ответственности или о ее ограничении в случае истребования
приобретенного имущества у покупателя третьими лицами
недействительно.
Статья 460. Последствия отказа продавца передать товар
1. Если продавец отказывается передать покупателю проданный
товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора.
2. При отказе продавца от передачи индивидуально-определенной
вещи покупатель вправе предъявить продавцу требования,
предусмотренные статьей 393 настоящего Кодекса.
Статья 461. Последствия неисполнения обязанности передать
принадлежности и документы, относящиеся к товару
Если продавец не передает или отказывается передать покупателю
относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он
должен передать в соответствии с законодательством или договором
(пункт 2 статьи 452), покупатель вправе назначить ему разумный
срок для их передачи.
В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к
товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе
отказаться от принятия товара, если иное не предусмотрено
договором.
Статья 462. Количество товаров
1. Количество товаров, подлежащих передаче покупателю,
предусматривается договором в соответствующих единицах измерения
или в денежном выражении. Условие о количестве товаров может быть
согласовано путем установления в договоре порядка его определения.
2. Если договор не позволяет определить количество подлежащих
передаче товаров, договор считается незаключенным.
Статья 463. Последствия нарушения условия договора о количестве
1. Если продавец передал в нарушение условий договора
покупателю меньшее количество товаров, чем определено договором,
покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо
потребовать передать недостающее количество товаров, либо
отказаться от переданных товаров и их оплаты, а если они оплачены,
- потребовать возврата уплаченной за них денежной суммы.
2. В случае, когда продавец передал покупателю товары в
количестве, превышающем указанное в договоре, покупатель обязан
известить об этом продавца в порядке, предусмотренном пунктом 1
статьи 479 настоящего Кодекса. Если в разумный срок после
получения сообщения покупателя продавец не распорядится
соответствующими товарами, покупатель вправе, поскольку иное не
предусмотрено договором, принять все количество.
3. В случае принятия покупателем товаров в количестве,
превышающем указанное в договоре, соответствующие товары
оплачиваются по цене, установленной договором, если иная цена не
определена соглашением сторон.
Статья 464. Ассортимент товаров
1. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в
определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и
иным признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю
товары в ассортименте, согласованном сторонами.
2. Если ассортимент в договоре не определен или не установлен в
порядке, предусмотренном договором, но из существа обязательства
вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в
ассортименте, продавец вправе передать покупателю товары в
ассортименте, исходя из потребностей покупателя, которые были
известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться от
исполнения договора.
Статья 465. Последствия нарушения условия договора об
ассортименте
1. При передаче продавцом предусмотренных договором товаров в
ассортименте, не соответствующем договору, покупатель вправе
отказаться от их принятия и оплаты, а если они уже оплачены,
потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
2. Если продавец передал покупателю наряду с товарами,
ассортимент которых соответствует договору, товары с нарушением
условий договора об ассортименте, покупатель вправе по своему
выбору:
принять товары, соответствующие условиям договора об
ассортименте, и отказаться от остальных товаров;
отказаться от всех переданных товаров;
потребовать заменить товары, не соответствующие условиям
договора об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном
договором;
принять все переданные товары.
3. При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует
условиям договора, или предъявлении требования о замене товаров,
не соответствующих условиям договора об ассортименте, покупатель
вправе также отказаться от оплаты этих товаров, а если они уже
оплачены, потребовать возврата уплаченной суммы.
4. Товары, не соответствующие условиям договора об
ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок
после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров.
5. Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых
не соответствует договору, он обязан их оплатить по цене,
согласованной с продавцом. В случае, когда продавцом не приняты
необходимые меры к согласованию цены в разумный срок, покупатель
оплачивает товары по цене, которая в момент заключения договора
при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные
товары.
Статья 466. Качество товара
1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует договору.
2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец
обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых
товар такого рода обычно используется.
Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем
в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец
обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в
соответствии с этими целями.
3. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец
обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и
(или) описанию.
4. Если в соответствии с установленным законом порядком
предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого
товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий
этим обязательным требованиям.
По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан
товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по
сравнению с обязательными требованиями, установленными в
предусмотренном законом порядке.
Статья 467. Гарантия качества
1. Товары, которые продавец обязан передать покупателю, должны
соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 466
настоящего Кодекса, в момент их передачи покупателю, если иной
момент определения соответствия товаров этим требованиям не
предусмотрен договором, и в пределах разумного срока должны быть
пригодными для целей, для которых товары такого рода обычно
используются.
2. В случае, когда договором предусмотрено предоставление
продавцом гарантии качества товаров, продавец обязан передать
покупателю товары, которые должны соответствовать требованиям,
предусмотренным статьей 466 настоящего Кодекса, в течение
определенного периода времени, установленного договором
(гарантийного срока).
3. Гарантия качества товара распространяется и на все
комплектующие изделия, если иное не предусмотрено договором.
Статья 468. Срок годности
1. Законодательством, государственными стандартами может быть
определен период времени, по истечении которого товар считается
непригодным для использования по назначению (срок годности).
2. Товары, на которые установлен срок годности, продавец обязан
передать покупателю с таким расчетом, чтобы они могли быть
использованы по назначению до истечения срока годности.
Статья 469. Порядок исчисления гарантийного срока
1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товаров
покупателю (статья 453), если иное не предусмотрено договором.
2. Если покупатель лишен возможности использовать товар, в
отношении которого договором установлен гарантийный срок, по
обстоятельствам, зависящим от продавца, гарантийный срок не течет
до устранения соответствующих обстоятельств продавцом.
Если иное не предусмотрено договором, гарантийный срок
продлевается на время, в течение которого товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии
извещения продавца о недостатках товара в порядке, установленном
статьей 479 настоящего Кодекса.
3. Если иное не предусмотрено договором, гарантийный срок на
комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на
основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком
на основное изделие.
4. При замене товара (комплектующего изделия) гарантийный срок
начинает течь заново.
Статья 470. Проверка качества товара
1. Если законодательством или договором предусмотрена проверка
качества товара, она должна осуществляться в соответствии с
установленными в них требованиями.
В случаях, когда государственными стандартами, иными
нормативными актами по стандартизации установлены обязательные
требования к проверке качества товаров, такая проверка качества
должна осуществляться в соответствии с содержащимися в них
указаниями.
2. Если в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи,
условия проверки качества товара не предусмотрены, то проверка
качества товара должна производиться в соответствии с обычаями
делового оборота или иными обычно применяемыми условиями проверки
товара, подлежащего передаче по договору.
3. Если законодательством, обязательными требованиями
государственных стандартов, иных нормативных документов по
стандартизации или договором предусмотрена обязанность продавца
проверить качество товара, передаваемого покупателю (испытание,
анализ, осмотр и т.п.), продавец должен предоставить покупателю по
его требованию доказательства осуществления проверки качества
товара.
4. Проверка качества товара продавцом и покупателем должна
производиться на одних и тех же условиях.
Статья 471. Последствия передачи товара ненадлежащего качества
1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом,
покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе
по своему выбору потребовать от продавца:
соразмерного уменьшения покупной цены;
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
2. В случае существенного нарушения требований к качеству
товара покупатель вправе по своему выбору:
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата
уплаченной за товар денежной суммы;
потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар,
соответствующий договору.
3. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в
комплект (статья 474), покупатель вправе в отношении этого товара
осуществить права, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи.
4. В случае, когда продавец товара ненадлежащего качества не
является его изготовителем, требования о замене или о
безвозмездном устранении недостатков товара могут быть предъявлены
к продавцу либо к изготовителю.
5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются,
если настоящим Кодексом или иным законом не установлено иное.
Статья 472. Недостатки товара, за которые отвечает продавец
1. Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель
докажет, что недостатки в товаре возникли до его передачи
покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
2. В отношении товара, на который продавцом предоставлена
гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не
докажет, что недостатки в товаре возникли после их передачи
покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования
товаром или его хранения либо действий третьих лиц или
непреодолимой силы.
Статья 473. Сроки обнаружения недостатков в переданном товаре
1. Если иное не предусмотрено законом или договором, покупатель
вправе предъявить требования, связанные с недостатками товаров при
условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоящей
статьей.
2. Когда на товары не установлен гарантийный срок или срок
годности, требования, связанные с недостатками, могут быть
предъявлены покупателем при условии, что недостатки в проданном
товаре были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со
дня передачи товара покупателю, если более длительные сроки не
установлены законом или договором. Срок для выявления недостатков
товара, подлежащего перевозке или отправке по почте, исчисляется
со дня получения товара в месте его назначения.
3. Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе
предъявить требования, связанные с недостатками товара при
обнаружении недостатков товара в течение гарантийного срока.
Если на комплектующие изделия в договоре установлен гарантийный
срок меньшей продолжительности, чем на основное изделие,
покупатель вправе предъявить требования о недостатках
комплектующего изделия при их обнаружении в течение гарантийного
срока на основное изделие.
Если на комплектующее изделие в договоре установлен гарантийный
срок большей продолжительности, чем гарантийный срок на основное
изделие, покупатель вправе предъявить требования о недостатках
товара, если недостатки в комплектующем изделии обнаружены в
течение гарантийного срока на него, независимо от истечения
гарантийного срока на основное изделие.
4. В отношении товара, на который установлен срок годности,
покупатель вправе предъявить требования о недостатках товара, если
они обнаружены в течение срока годности товара.
5. Если недостатки товара обнаружены покупателем за пределами
гарантийного срока или срока годности, продавец несет
ответственность, если покупатель докажет, что недостатки товара
возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим
до этого момента.
Статья 474. Комплектность товара
1. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий
условиям договора о комплектности.
2. В случае, когда договором не определена комплектность
товара, продавец обязан передать покупателю товар, комплектность
которого определяется обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями.
Статья 475. Комплект товаров
1. Если договором предусмотрена обязанность продавца передать
покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект
товаров), обязательство считается исполненным с момента передачи
всех товаров, включенных в комплект.
2. Если иное не предусмотрено договором и не вытекает из
существа обязательства, продавец обязан передать покупателю все
товары, входящие в комплект, одновременно.
Статья 476. Последствия передачи некомплектных товаров
1. В случае передачи некомплектных товаров покупатель вправе по
своему выбору потребовать от продавца:
соразмерного уменьшения покупной цены;
доукомплектования товаров в разумный срок.
2. Если продавец в разумный срок не выполнил требования
покупателя о доукомплектовании товаров, покупатель вправе по
своему выбору:
потребовать замены некомплектных товаров на комплектные;
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата
уплаченной за них денежной суммы.
3. Последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей
статьи, применяются и в случае нарушения продавцом обязанности
передать покупателю комплект товаров (статья 475), если иное не
предусмотрено договором и не вытекает из существа обязательства.
Статья 477. Тара и упаковка
1. Если иное не предусмотрено договором и не вытекает из
существа обязательства, продавец обязан передать покупателю товары
в таре и (или) упаковке, за исключением товаров, которые по своему
характеру не требуют затаривания и (или) упаковки.
2. Если договором не определены требования к таре и упаковке,
то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого
товара способом, а при отсутствии такового - способом,
обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных
условиях хранения и транспортирования.
3. Если в установленном законом порядке предусмотрены
обязательные требования к таре и (или) упаковке, то продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать
покупателю товар в таре и (или) упаковке, отвечающих этим
обязательным требованиям.
Статья 478. Последствия передачи товара без тары и (или)
упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке
В случае, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар
передается покупателю без тары и (или) упаковки либо в
ненадлежащей таре и (или) упаковке, покупатель вправе потребовать
от продавца затарить и (или) упаковать товар либо заменить
ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из
существа обязательств или характера товара.
Вместо предъявления продавцу указанных требований покупатель
вправе предъявить к нему также иные требования, вытекающие из
передачи товара ненадлежащего качества (статья 471).
Статья 479. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении
договора
1. Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий
договора о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре
и (или) упаковке товаров в срок, предусмотренный законодательством
или договором, а если такой срок не установлен, - в разумный срок
после того, как нарушение соответствующего условия договора должно
было быть обнаружено, исходя из характера и назначения товаров.
2. В случае невыполнения покупателем указанной обязанности,
продавец вправе полностью или частично отказаться от
удовлетворения соответствующих требований покупателя, если
докажет, что это повлекло невозможность удовлетворить его
требования или влечет для продавца несоразмерные расходы по
сравнению с теми, которые он понес бы, если бы своевременно был
извещен о нарушении условий договора.
3. Если продавец знал или должен был знать о том, что
переданные покупателю товары не соответствуют условиям договора,
он не вправе ссылаться на неисполнение покупателем обязанности,
предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи.
Статья 480. Обязанность покупателя принять товар
1. Покупатель обязан принять товар, переданный ему продавцом,
за исключением случаев, когда в соответствии со статьей 311
настоящего Кодекса и правилами настоящей главы он вправе
потребовать замены товара или отказаться от договора.
2. Если иное не предусмотрено законодательством или договором,
покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с
обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для
обеспечения передачи и получения соответствующего товара.
3. В случаях, когда покупатель в нарушение законодательства или
договора не принимает или отказывается принять товар, продавец
вправе отказаться от исполнения договора.
Статья 481. Обязанность покупателя уплатить цену
1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, определяемой в
соответствии с правилами статьи 419 настоящего Кодекса, а также
совершить за свой счет действия, которые согласно
законодательству, договору или обычно предъявляемым требованиям
необходимы для осуществления платежа.
2. Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она
определяется по весу нетто, если иное не предусмотрено договором.
3. Если договор предусматривает, что цена на товар подлежит
изменению в зависимости от показателей, обусловливающих цену
товара (себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не определен
способ пересмотра цены, цена определяется исходя из соотношения
этих показателей на момент заключения договора и на момент
исполнения обязанности по передаче товара. При просрочке продавцом
исполнения обязанности по передаче товара цена определяется исходя
из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на
день передачи товара, предусмотренный договором, а если такой день
договором не предусмотрен, - на день, определенный в соответствии
со статьей 315 настоящего Кодекса.
Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются, если
иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными
актами законодательства либо не вытекает из существа
обязательства.
Статья 482. Оплата товара
1. Если из условий договора и законодательства не вытекает
обязанность уплатить цену в определенный срок, покупатель обязан
уплатить ее без промедления после передачи ему товара продавцом
или товарораспорядительных документов на этот товар.
2. Если договором не предусмотрена рассрочка в оплате
переданного товара, покупатель обязан уплатить продавцу сумму в
размере полной цены переданного товара.
3. Если покупатель не оплачивает переданный в соответствии с
договором товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и
уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами
(статья 390).
4. Если покупатель в нарушение договора отказывается принять и
оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать
оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.
5. В случаях, когда продавец в соответствии с договором обязан
передать покупателю, кроме неоплаченных, и другие товары, он
вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех
ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено
законодательством или договором.
Статья 483. Предварительная оплата товаров
1. В случаях, когда договором предусмотрена обязанность
покупателя уплатить цену полностью или частично до передачи
продавцом товаров (предварительная оплата), покупатель должен
произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой
срок договором не предусмотрен, - в срок, определенный в
соответствии со статьей 315 настоящего Кодекса.
2. В случае неисполнения покупателем предусмотренной договором
обязанности по предварительной оплате товаров применяются правила,
предусмотренные статьей 323 настоящего Кодекса.
3. В случаях, когда продавец, получивший сумму предварительной
оплаты, не исполняет свои обязанности по передаче товаров,
покупатель вправе потребовать передачи оплаченных товаров или
возврата суммы предварительной оплаты за товары, не переданные
продавцом.
Если иное не предусмотрено договором, на сумму предварительной
оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 390
настоящего Кодекса со дня, когда передача товаров должна была быть
произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему
предварительно уплаченной им суммы.
4. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца
уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты, начиная со
дня получения этой суммы от покупателя.
Статья 484. Оплата товаров, проданных в кредит
1. В случаях, когда договором предусмотрена оплата товаров
через определенное время после их передачи покупателю (продажа
товаров в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок,
предусмотренный договором, а если такой срок договором не
предусмотрен, - в срок, определенный в соответствии со статьей 315
настоящего Кодекса.
2. В случае неисполнения продавцом обязанности по передаче
товаров применяются правила, предусмотренные статьей 323
настоящего Кодекса.
3. В случаях, когда покупатель, получивший товары, не исполняет
свои обязанности по их оплате, продавец вправе потребовать оплаты
переданных товаров или возврата неоплаченных товаров.
Если иное не предусмотрено договором, в случаях, когда
покупатель не исполняет обязанность по оплате переданных товаров в
установленный договором срок, на просроченную сумму подлежат
уплате проценты в соответствии со статьей 390 настоящего Кодекса
со дня, когда товары должны были быть оплачены, до дня оплаты
товаров покупателем.
4. Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя
уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная
со дня передачи товаров продавцом.
5. Продажа товаров в кредит производится по ценам, действующим
на день продажи. Последующее изменение цен на проданные в кредит
товары не влечет за собой перерасчета, если иное не предусмотрено
законом.
6. С момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар,
проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для
обеспечения исполнения покупателем его обязательства по оплате
товара.
Статья 485. Оплата товаров в рассрочку
1. Договором о продаже товаров в кредит может быть
предусмотрена оплата товаров в рассрочку.
Договор о продаже товаров в кредит с условием о рассрочке
платежа считается заключенным, если в нем наряду с другими
существенными условиями договора купли-продажи указаны цена,
порядок, сроки и размеры платежей.
2. Когда покупатель не производит в установленный договором
срок очередной платеж за проданные в рассрочку и переданные ему
товары, продавец вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев,
когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину
цены товара, если иное не предусмотрено договором.
Статья 486. Страхование товара
1. Если договором предусмотрена обязанность продавца или
покупателя страховать товар, но при этом не определены условия
страхования и минимальная сумма, на которую товар страхуется,
сумма страхового возмещения, предусмотренная договором
страхования, не может быть менее цены товара.
2. В случаях, когда сторона, обязанная страховать товар, не
осуществляет страхования в соответствии с условиями договора,
другая сторона вправе застраховать товар и потребовать от
обязанной стороны возмещения расходов на страхование либо
отказаться от исполнения договора.
Статья 487. Сохранение права собственности за продавцом
1. В случаях, когда договором предусмотрено, что право
собственности на переданный покупателю товар сохраняется за
продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств,
покупатель не вправе до перехода к нему права собственности
отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не
предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения
и свойств товара.
2. В случаях, когда в срок, предусмотренный договором,
переданный товар не будет оплачен или не наступят иные
обстоятельства, при которых право собственности переходит к
покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить
ему товар, если иное не предусмотрено договором.
з 2. Розничная купля-продажа
Статья 488. Договор розничной купли-продажи
По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность по продаже товаров, обязуется
передать покупателю товары, обычно предназначаемые для личного,
домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью.
Договор розничной купли-продажи является публичным (статья
421).
Статья 489. Публичная оферта товара
1. Содержащее все существенные условия договора розничной купли-
продажи предложение товара, указанное в рекламе товара, каталогах,
а также других описаниях товара, обращенных к неопределенному
кругу лиц, признается публичной офертой (пункт 2 статьи 432).
2. Выставление товаров, демонстрация их образцов или
предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний,
каталогов, фотоснимков и т.п.) в месте их продажи признается
публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие
существенные условия договора купли-продажи, за исключением
случаев, когда продавец явно определил, что соответствующие товары
не предназначены для продажи.
Статья 490. Предоставление покупателю информации о товаре
1. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и
достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже,
соответствующую установленным законодательством или обычно
предъявляемым в розничной торговле требованиям к ее содержанию и
способам предоставления.
2. Покупатель вправе до заключения договора осмотреть товар,
потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или
демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду
характера товара и не противоречит правилам, принятым в розничной
торговле.
3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно
получить в месте продажи информацию о товаре, указанную в пунктах
1 и 2 настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца
возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от
заключения договора (статья 445), а если договор заключен, - в
разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать
возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.
4. Продавец, не предоставивший покупателю возможность получения
соответствующей информации о товаре, несет ответственность и за те
недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю, в
отношении которых покупатель докажет, что они возникли в связи с
отсутствием у него такой информации.
Статья 491. Договор с условием о принятии покупателем товара в
определенный срок
1. Сторонами может быть заключен договор с условием о принятии
покупателем товара в определенный договором срок, в течение
которого этот товар не может быть продан другому покупателю.
2. Если иное не предусмотрено договором, неявка покупателя или
несовершение иных необходимых действий для принятия товара в
определенный договором срок может рассматриваться продавцом в
качестве отказа покупателя от исполнения договора.
3. Дополнительные расходы продавца по обеспечению передачи
товара покупателю в определенный договором срок включаются в цену
товара, если иное не предусмотрено законодательством или
договором.
Статья 492. Продажа товаров по образцам
1. Сторонами может быть заключен договор купли-продажи товара
по образцу (описанию, каталогу и т.п.).
2. Если иное не предусмотрено законодательством или договором,
такой договор считается исполненным с момента доставки товара в
место, указанное в договоре, а если место передачи товара
договором не определено - с момента доставки товара покупателю по
месту жительства гражданина или месту нахождения юридического
лица.
3. Покупатель до передачи товара вправе отказаться от
исполнения договора при условии возмещения продавцу разумных
расходов, связанных с совершением действий по выполнению договора.
Статья 493. Продажа товаров с использованием автоматов
1. В случаях, когда продажа товаров производится с
использованием автоматов, владелец автоматов обязан довести до
покупателей информацию о продавце товаров путем помещения на
автомате или предоставления покупателям иным способом сведений о
наименовании (фирменном наименовании) продавца, месте его
нахождения, режиме работы, а также о действиях, которые необходимо
совершить покупателю для получения товара.
2. Договор считается заключенным с момента совершения
покупателем действий, необходимых для получения товара.
3. Если покупателю не предоставляется оплаченный товар,
продавец обязан обеспечить немедленное предоставление покупателю
товара или возврат уплаченной им суммы. В случае неисполнения этой
обязанности покупатель вправе потребовать от продавца возмещения
причиненных убытков.
Статья 494. Договор с условием о доставке товара покупателю
1. В случаях, когда договор заключен с условием о доставке
товара покупателю, продавец обязан в установленный договором срок
доставить товар в место, указанное покупателем, а если место
передачи товара покупателем не указано - в место жительства
гражданина или место нахождения юридического лица, являющегося
покупателем.
2. Договор считается исполненным продавцом с момента вручения
товара покупателю, а при его отсутствии - любому лицу,
предъявившему квитанцию или иной документ, свидетельствующий о
заключении договора или об оформлении доставки товара, если иное
не предусмотрено законодательством, договором или не вытекает из
существа обязательства.
3. В случаях, когда договором не определено время доставки
товара для вручения его покупателю, товар должен быть доставлен
покупателю в указанное им время.
Статья 495. Цена и оплата товара
1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной
продавцом в момент заключения договора, если иное не предусмотрено
законодательством или не вытекает из существа обязательства.
2. В случаях, когда договором предусмотрена предварительная
оплата товара (статья 483), неоплата покупателем товара в
установленный договором срок признается отказом покупателя от
договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
3. К договорам розничной купли-продажи товаров в кредит, в том
числе с условием оплаты покупателем товаров в рассрочку, не
подлежат применению правила, предусмотренные абзацем вторым пункта
3 статьи 484 настоящего Кодекса.
4. Покупатель вправе полностью оплатить товар в любое время в
пределах установленного договором периода рассрочки его оплаты.
Статья 496. Обмен товаров надлежащего качества
1. Покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента
передачи ему непродовольственного товара, если более длительный
срок не объявлен продавцом, обменять купленный товар в месте
покупки или иных местах, объявленных продавцом, на аналогичный
товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки,
комплектации и т.п., произведя в случае разницы в цене необходимый
перерасчет с продавцом.
При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца
покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и
получить уплаченную за него цену.
Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит
удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его
потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его
у данного продавца.
2. Перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату по
указанным в настоящей статье основаниям, определяется в порядке,
установленном законом.
Статья 497. Права покупателя в случае продажи ему товара
ненадлежащего качества
1. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества,
если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему
выбору потребовать:
замены недоброкачественного товара товаром надлежащего
качества;
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
возмещения расходов на устранение недостатков товара;
соразмерного уменьшения покупной цены.
2. В случае обнаружения недостатков в товаре, свойства которого
не позволяют устранить их (продовольственные товары, товары
бытовой химии и т.п.), покупатель вправе по своему выбору
потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества либо
соразмерного уменьшения покупной цены.
3. Вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи требований покупатель вправе, возвратив товар ненадлежащего
качества продавцу, потребовать от него возврата уплаченной за него
денежной суммы, а также возмещения иных убытков.
При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы
продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась
стоимость товара из-за полного или частичного использования
товара, потери им товарного вида и т.п.
Статья 498. Возмещение разницы в цене при замене товара,
уменьшении покупной цены и возврате товара ненадлежащего качества
1. При замене недоброкачественного товара на соответствующий
договору товар надлежащего качества продавец не вправе требовать
возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и
ценой товара, существующей в момент замены товара или вынесения
судом решения о замене товара.
2. При замене недоброкачественного товара на аналогичный, но
иной по размеру, фасону, сорту и т.п. товар надлежащего качества
возмещению подлежит разница между ценой заменяемого товара в
момент замены и ценой товара, передаваемого взамен товара
ненадлежащего качества.
Если требование покупателя не удовлетворено продавцом, эти цены
определяются на момент вынесения судом решения о замене товара.
3. В случае предъявления требования о соразмерном уменьшении
покупной цены на товар в расчет принимается цена товара на момент
предъявления требования об уценке, а если требование покупателя
добровольно не удовлетворено, - на момент вынесения судом решения
о соразмерном уменьшении цены.
4. При возврате товара ненадлежащего качества продавцу
покупатель вправе потребовать возмещения разницы между ценой
товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара
на момент добровольного удовлетворения его требования, а если
требование добровольно не удовлетворено, - на момент вынесения
судом решения.
Статья 499. Ответственность продавца и исполнение обязательства
в натуре
В случае неисполнения продавцом обязательства по договору
розничной купли-продажи возмещение убытков и уплата неустойки не
освобождают продавца от исполнения обязательства в натуре.
з 3. Поставка
Статья 500. Договор поставки
1. По договору поставки продавец (поставщик) обязуется передать
в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им
товары покупателю для использования в предпринимательской
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным,
домашним и иным подобным использованием.
Статья 501. Срок действия договора поставки
1. Договор поставки может быть заключен на один год, на срок
более одного года (долгосрочный договор) или на иной срок,
предусмотренный соглашением сторон.
Если в договоре срок его действия не определен, договор
признается заключенным на один год.
2. Если в долгосрочном договоре количество подлежащих поставке
товаров или иные условия договора определены на год или на менее
продолжительный срок, в договоре должен быть установлен порядок
согласования этих условий сторонами на последующие периоды до
окончания срока действия договора. При отсутствии в договоре
такого порядка договор признается заключенным соответственно на
один год или на срок, на который согласованы условия договора.
3. При отказе или уклонении одной из сторон долгосрочного
договора от согласования количества подлежащих поставке товаров
или иных условий договора на последующие периоды в порядке,
установленном договором, другая сторона вправе обратиться в суд с
требованием об определении условий поставки товаров на
соответствующие периоды либо о расторжении договора.
Статья 502. Особенности заключения договора поставки
1. В случае, когда предложение одной стороны заключить договор
поставки направлено в форме проекта договора другой стороне,
которая, будучи согласна заключить договор на иных условиях, не
позднее тридцати дней после получения проекта составляет протокол
разногласий и возвращает его с подписанным договором, сторона,
получившая протокол разногласий, обязана в тридцатидневный срок
принять меры (при возможности совместно с другой стороной) к
согласованию условий договора либо письменно уведомить другую
сторону об отказе от его заключения.
2. Сторона, получившая протокол разногласий условий договора,
но не принявшая мер к согласованию условий договора и не
уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора в
срок, установленный пунктом 1, обязана возместить убытки,
вызванные уклонением от преддоговорных контактов.
Статья 503. Периоды поставки
1. Если сторонами предусмотрена поставка товаров в течение
срока действия договора отдельными партиями и сроки поставки
отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары
должны поставляться равномерными партиями помесячно, поскольку
иное не вытекает из законодательства, обычаев делового оборота или
существа обязательства.
2. Наряду с определением периодов поставки в договоре может
быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный,
часовой и т.п.).
3. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия
покупателя. Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем,
засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в
следующем периоде.
Статья 504. Порядок поставки товаров
1. Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки
(передачи) товаров покупателю по договору или лицу, указанному в
договоре в качестве получателя.
2. В случаях, когда договором предусмотрено право покупателя
давать поставщику указания об отгрузке товаров получателям
(отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров
осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной
разнарядке.
Содержание отгрузочной разнарядки и сроки ее направление
покупателем поставщику определяются договором. Если сроки
направления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрены, она
должна быть направлена поставщику не позднее, чем за тридцать дней
до наступления периода поставки.
3. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в
установленный срок дает поставщику право отказаться от исполнения
договора, если иное не предусмотрено договором.
Статья 505. Доставка товаров
1. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки
их транспортом, предусмотренным договором, и на определенных им
условиях.
Если в договоре не определено, каким видом транспорта или на
каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида
транспорта или определения условий доставки товара принадлежит
поставщику, поскольку иное не вытекает из законодательства,
обычаев делового оборота или существа обязательства.
Статья 506. Восполнение недопоставки товаров
1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном
периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество
товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия
договора, если иное не предусмотрено договором.
2. По долгосрочному договору количество товаров,
недопоставленное поставщиком в отдельном периоде поставки,
подлежит восполнению в следующем периоде (периодах) в пределах
того года, в котором допущена недопоставка товаров, если иное не
предусмотрено договором.
3. В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким
получателям, указанным в договоре или в отгрузочной разнарядке
покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх
количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной
разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим
получателям и подлежат восполнению поставщиком, если иное не
предусмотрено в договоре.
4. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от
принятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре не
предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения поставщиком
уведомления, покупатель обязан принять и оплатить.
Статья 507. Ассортимент товаров при восполнении недопоставки
1. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит
восполнению, определяется соглашением сторон. При отсутствии
такого соглашения поставщик обязан восполнить недопоставленное
количество товаров в ассортименте, установленном для того периода,
в котором допущена недопоставка.
2. Поставка товаров одного наименования в большем количестве,
чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие
недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же
ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая
поставка произведена с предварительного письменного согласия
покупателя.
Статья 508. Принятие товаров покупателем
1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые
действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в
соответствии с договором.
2. Принятый покупателем (получателем) товар должен быть им
осмотрен в срок, определенный законодательством, договором или
обычаями делового оборота.
Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить
количество и качество принятых товаров в порядке, установленном
законодательством, договором или обычаями делового оборота, и о
выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно
письменно уведомить поставщика.
3. В случае получения поставленных товаров от транспортной
организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие
товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных
документах, а также принять эти товары от транспортной организации
с соблюдением предусмотренных законодательством правил,
регулирующих деятельность транспорта.
Статья 509. Выборка товаров
1. Если договором предусмотрена передача товаров покупателю
(получателю) в месте нахождения поставщика (выборка), покупатель
(получатель) должен осмотреть передаваемые ему товары. При
выявлении несоответствия товаров договору он вправе отказаться от
их получения.
2. Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный
договором срок, а при его отсутствии - в разумный срок после
получения уведомления поставщика о готовности товаров дает
поставщику право отказаться от исполнения договора либо
потребовать от покупателя оплаты товаров.
Статья 510. Расчеты за поставляемые товары
1. Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением
порядка и формы расчетов, предусмотренных договором. Если
соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то
расчеты осуществляются платежными поручениями.
2. Если в договоре предусмотрена поставка товаров отдельными
частями, входящими в комплект, то оплата товаров покупателем
производится после отгрузки (выборки) последней части, входящей в
комплект, поскольку иное не установлено договором.
3. Если договором предусмотрено, что оплата товаров
осуществляется получателем (плательщиком), и последний
неосновательно отказался от оплаты либо не произвел оплату товаров
в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать от
покупателя оплаты поставленных товаров.
Статья 511. Тара и упаковка
1. Если иное не предусмотрено договором, покупатель
(получатель) обязан возвратить поставщику многооборотную тару и
средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и
сроки, установленные законодательством.
2. Прочая тара и упаковка подлежат возврату поставщику лишь в
случаях, предусмотренных договором.
Статья 512. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества
или некомплектных товаров в розничную торговлю
Если иное не предусмотрено договором, покупатель (получатель),
в свою очередь выступающий продавцом по договору розничной купли-
продажи, вправе в разумный срок требовать замены возвращенных
потребителем товаров ненадлежащего качества или некомплектных
товаров.
Статья 513. Права покупателя в случае недопоставки товаров,
невыполнения требований об устранении недостатков товаров или о
доукомплектовании товаров
1. Если поставщик не поставил предусмотренное договором
количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене
недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в
установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные
товары у других лиц с отнесением всех необходимых и разумных
расходов по их приобретению на поставщика.
2. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров
ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие
товары оплачены, - потребовать возврата уплаченных сумм впредь до
устранения недостатков и укомплектования товаров либо их замены.
Статья 514. Неустойка за недопоставку товара
Установленная законом или договором неустойка за недопоставку
или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до
фактического исполнения обязательства в пределах срока действия
договора (статья 506), если иной порядок взыскания неустойки не
установлен законом или договором.
Статья 515. Односторонний отказ от исполнения договора
1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
(полностью или частично) допускается в случае существенного
нарушения договора одной из сторон (подпункт 2 пункта 2 статьи
445).
2. Нарушение договора поставщиком предполагается существенным в
случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые
не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
3. Нарушение договора покупателем предполагается существенным в
случаях:
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.
4. Соглашением сторон могут быть предусмотрены иные основания
одностороннего отказа от исполнения договора поставки или
одностороннего его изменения.
5. Договор поставки считается соответственно измененным или
расторгнутым с момента получения стороной уведомления другой
стороны об одностороннем отказе от исполнения договора, если иной
срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в
уведомлении либо не определен соглашением сторон.
з 4. Энергоснабжение
Статья 516. Договор энергоснабжения
1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация
обязуется подавать через присоединенную сеть энергию, а абонент
обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать
предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических
сетей и исправность используемых им приборов и оборудования,
связанных с потреблением энергии.
2. Условия договора энергоснабжения, обязательные для сторон,
определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими законами
и иными актами законодательства.
Статья 517. Заключение договора
1. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии
у него энергоустановки, присоединенной к сетям энергоснабжающей
организации в установленном законодательством порядке, а также
необходимого оборудования и приборов учета потребления энергии.
2. В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения
выступает гражданин, использующий энергию для бытового
потребления, договор считается заключенным с момента первого
фактического подключения абонента в установленном порядке к
присоединенной сети.
3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или
изменении договора энергоснабжения по окончании срока он считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены договором. При продлении договора на новый срок его
условия могут быть изменены по соглашению сторон.
4. Если одной из сторон до окончания срока действия договора
внесено предложение о заключении нового договора, отношения сторон
регулируются ранее заключенным договором до заключения нового
договора.
Статья 518. Количество энергии
1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту
энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном
договором, и с соблюдением режима подачи, согласованного
сторонами. Количество поданной энергоснабжающей организацией и
принятой абонентом энергии определяется показателями приборов
учета.
2. Договором может быть предусмотрено право абонента изменять
количество принимаемой им энергии, определенное договором, при
условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей
организацией в связи с обеспечением подачи энергии в обусловленном
договором количестве.
3. В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения
выступает гражданин, использующий энергию для бытового
потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему
количестве. Количество поданной энергоснабжающей организацией и
принятой абонентом энергии определяется показателями приборов
учета, а при их отсутствии - расчетным путем.
Статья 519. Последствия нарушения условия договора о количестве
энергии
Если энергоснабжающей организацией подано через присоединенную
сеть абоненту меньшее количество энергии, чем предусмотрено
договором, применяются правила, предусмотренные статьей 463
настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законодательством,
договором или не вытекает из существа обязательства.
Статья 520. Качество энергии
1. Качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии
должно соответствовать требованиям, установленным государственными
стандартами и иными нормативными документами по стандартизации или
предусмотренным договором.
2. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований,
предъявляемых к качеству энергии, применяются правила,
предусмотренные статьей 471 настоящего Кодекса, если иное не
предусмотрено законодательством, договором или не вытекает из
существа обязательства.
Статья 521. Обязанности абонента по содержанию и эксплуатации
сетей, приборов и оборудования
1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние
и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и
оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а
также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях,
пожарах, неисправностях приборов учета энергии и иных нарушениях,
возникающих при пользовании энергией.
2. В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения
выступает гражданин, использующий энергию для бытового
потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое
состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов
учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую
организацию, если иное не установлено законодательством.
3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации
энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок
осуществления контроля за их соблюдением определяются
законодательством или в порядке, определяемом законодательством.
Статья 522. Оплата энергии
Если иное не предусмотрено законами, иными правовыми актами или
соглашением сторон, оплата энергии производится за фактически
принятое абонентом количество энергии, определяемое в соответствии
со статьей 518 настоящего Кодекса.
Статья 523. Передача абонентом энергии другому лицу
1. Абонент может передавать энергию, принятую им от
энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому
лицу (субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации.
2. К договору по передаче абонентом энергии субабоненту
применяются правила настоящего параграфа, если иное не
предусмотрено законодательством или договором.
3. При передаче энергии субабоненту ответственным перед
энергоснабжающей организацией остается абонент, если иное не
установлено законодательством.
Статья 524. Изменение и расторжение договора
1. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии
допускаются по соглашению сторон, за исключением случая, когда
удостоверенное органом государственного энергетического надзора
неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента
угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан.
О перерыве в подаче, прекращении или ограничении подачи энергии
энергоснабжающая организация должна предупредить абонента.
2. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии
без согласования с абонентом и без предупреждения его, но с
немедленным его уведомлением допускаются в случае необходимости
принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в
системе энергоснабжающей организации.
3. В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения
выступает гражданин, использующий энергию для бытового
потребления, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке
при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и
полной оплаты использованной энергии.
4. В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения
выступает гражданин, использующий энергию для бытового
потребления, энергоснабжающая организация вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора в связи с неоплатой
абонентом использованной им энергии при условии предупреждения
абонента не позже, чем за месяц до отказа от исполнения договора.
Статья 525. Ответственность по договору энергоснабжения
1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договору энергоснабжения энергоснабжающая
организация и абонент обязаны возместить причиненный этим реальный
ущерб (пункт 2 статьи 15).
2. Если перерывы в подаче энергии явились результатом
регулирования энергоснабжающей организацией режима потребления при
недостатке мощности и энергии, осуществленного на основании
законодательства, энергоснабжающая организация несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договорных обязательств при наличии ее вины.
Статья 526. Применение правил договора энергоснабжения к иным
отношениям по снабжению через присоединенную сеть
1. К отношениям по снабжению тепловой энергией через
присоединенную сеть применяются правила настоящего параграфа, если
иное не установлено законодательством.
2. К отношениям по снабжению через присоединенную сеть газом,
нефтью и нефтепродукцией, водой и другими товарами применяются
правила настоящего параграфа, если иное не установлено
законодательством, договором или не вытекает из существа
обязательства.
з 5. Продажа предприятия
Статья 527. Договор продажи предприятия
1. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать
в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный
комплекс (статья 27), за исключением прав и обязанностей, которые
продавец не вправе передавать другим лицам.
2. Права и обязанности по отношению к работникам предприятия
переходят от продавца к покупателю предприятия в порядке,
предусмотренном законодательством о труде для перехода таких прав
и обязанностей в случае реорганизации юридического лица.
3. Права на использование фирменного наименования, товарных
знаков, знаков обслуживания и других средств индивидуализации
продавца и его продукции, выполняемых ими работ или услуг
переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором.
4. Права продавца, полученные им на основании специального
разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не
подлежат передаче покупателю предприятия, если иное не установлено
законодательством. Включение в состав передаваемого по договору
предприятия обязательств, исполнение которых покупателем
невозможно при отсутствии у него такого специального разрешения
(лицензии), не освобождает продавца от соответствующих
обязательств перед кредиторами. За неисполнение таких обязательств
продавец и покупатель несут перед кредиторами солидарную
ответственность.
Статья 528. Форма и государственная регистрация договора
продажи предприятия
1. Договор продажи предприятия заключается в письменной форме
путем составления одного документа, подписанного сторонами, с
обязательным приложением к нему документов, указанных в пункте 2
статьи 529 настоящего Кодекса, и подлежит нотариальному
удостоверению и государственной регистрации.
2. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, влечет недействительность договора. Такой договор
считается ничтожным, его исполнение не допускается и к нему не
применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 164
настоящего Кодекса.
Статья 529. Установление состава и оценка стоимости
предприятия, подлежащего продаже
1. Состав и оценка стоимости предприятия, подлежащего продаже,
определяется на основе полной инвентаризации предприятия,
проводимой в соответствии с установленными правилами такой
инвентаризации.
2. До подписания договора продажи предприятия должны быть
составлены и рассмотрены сторонами акт инвентаризации,
бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и
стоимости предприятия, а также перечень всех долгов
(обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием
кредиторов, характера, размера и сроков их требований.
Имущество, права и обязанности, указанные в названных
документах, подлежат передаче продавцом покупателю, если иное не
вытекает из статьи 527 настоящего Кодекса и не установлено
договором.
Статья 530. Права кредиторов при продаже предприятия
1. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав
продаваемого предприятия, должны быть письменно уведомлены
продавцом о продаже предприятия до его передачи покупателю.
2. Кредитор, который письменно не сообщил продавцу о своем
согласии на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня
получения уведомления о продаже предприятия потребовать либо
прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения
продавцом убытков либо признания договора продажи предприятия
недействительным полностью или в соответствующей части.
3. Кредитор, который не был уведомлен о продаже предприятия в
порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, может
предъявить иск об удовлетворении требований, предусмотренных
пунктом 2 настоящей статьи, в течение года со дня, когда он узнал
или должен был узнать о передаче предприятия продавцом покупателю.
4. После передачи предприятия покупателю продавец и покупатель
несут солидарную ответственность по включенным в состав
переданного предприятия долгам, которые были переведены на
покупателя без согласия кредитора.
Статья 531. Передача предприятия
1. Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по
передаточному акту, в котором указываются данные о составе
предприятия и об уведомлении кредиторов о продаже предприятия, а
также сведения о выявленных недостатках переданного имущества и
перечень имущества, обязанности по передаче которого невозможны
ввиду его утраты.
Подготовка предприятия к передаче, включая составление и
представление на подписание передаточного акта, является
обязанностью продавца и осуществляется за его счет, если иное не
предусмотрено договором.
2. Предприятие считается переданным покупателю со дня
подписания передаточного акта обеими сторонами.
С этого момента на покупателя переходит риск случайной гибели
или случайной порчи имущества, переданного в составе предприятия.
Статья 532. Переход права собственности на предприятие
1. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с
момента государственной регистрации этого права.
2. Государственная регистрация права собственности покупателя
на предприятие осуществляется непосредственно после передачи
предприятия покупателю (статья 531).
3. В случаях, когда договором предусмотрено сохранение за
продавцом права собственности на предприятие, переданное
покупателю, до оплаты предприятия или до наступления иных
обстоятельств, покупатель вправе до перехода к нему права
собственности распоряжаться имуществом и правами, входящими в
состав переданного предприятия, в той мере, в какой это необходимо
для обеспечения деятельности предприятия как имущественного
комплекса.
Статья 533. Последствия передачи и принятия предприятия с
недостатками
1. Последствия передачи продавцом и принятия покупателем по
передаточному акту предприятия, состав которого не соответствует
предусмотренному договором, в том числе в отношении качества
переданного имущества, определяются на основании правил,
предусмотренных статьями 457 - 459, 463, 466, 471, 475 настоящего
Кодекса, если иное не вытекает из договора и не предусмотрено
пунктами 2 - 4 настоящей статьи.
2. В случаях, когда предприятие передано и принято по
передаточному акту, в котором указаны сведения о выявленных
недостатках предприятия и утраченном имуществе (пункт 1 статьи
531), покупатель вправе требовать соответствующего уменьшения
покупной цены предприятия, если право на предъявление в таких
случаях иных требований не предусмотрено договором.
3. Покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены в
случае передачи ему в составе предприятия долгов (обязательств)
продавца, которые не были указаны в договоре или передаточном
акте, если продавец не докажет, что покупатель знал о таких долгах
(обязательствах) во время заключения договора и передачи
предприятия.
4. Продавец в случае получения уведомления покупателя о
недостатках имущества, переданного в составе предприятия, или
отсутствия в этом составе отдельных видов имущества, подлежащих
передаче, может без промедления заменить имущество ненадлежащего
качества или предоставить покупателю недостающее имущество.
5. Покупатель вправе требовать по суду расторжения или
изменения договора продажи предприятия и возвращения того, что
исполнено сторонами по договору, если установлено, что
предприятие, ввиду недостатков, за которые продавец отвечает,
непригодно для целей, названных в договоре продажи, и эти
недостатки не устранены продавцом на условиях, в порядке и сроки,
установленные в соответствии с настоящим Кодексом,
законодательством или договором, либо устранение таких недостатков
невозможно.
Статья 534. Применение к договору продажи предприятия правил о
последствиях недействительности сделок и о расторжении и изменении
договора
Правила настоящего Кодекса о последствиях недействительности
сделок и о расторжении и изменении договора купли-продажи,
предусматривающие возврат или взыскание в натуре полученного по
договору с одной или обеих сторон, применяются к договору продажи
предприятия, если такие последствия существенно не нарушают права
и охраняемые законом интересы кредиторов продавца и покупателя,
других лиц и не противоречат общественным интересам.
Глава 31. МЕНА
Статья 535. Договор мены
1. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в
собственность другой стороны один товар в обмен на другой.
2. К договору мены применяются соответственно правила о купле-
продаже (глава 30), поскольку это не противоречит правилам
настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон
признается продавцом товара, который она обязуется передать, и
покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.
Статья 536. Цены и расходы по договору мены
1. Если из договора не вытекает иное, товары, подлежащие
обмену, предполагаются равноценными, а расходы по их передаче и
принятию осуществляются в каждом случае той стороной, которая
несет соответствующие обязанности.
2. В случаях, когда в соответствии с договором обмениваемые
товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать
товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен,
должна оплатить разницу в ценах без промедления после передачи
товара или товарораспорядительных документов на него, если иной
порядок оплаты не предусмотрен договором.
3. Если обмениваемые товары признаются неравноценными, но
разница в их ценах не предусмотрена в договоре и не может быть
определена, исходя из условий договора, она определяется по
правилам, предусмотренным пунктом 3 статьи 419 настоящего Кодекса.
Статья 537. Встречное исполнение обязательства передать товар
по договору мены
В случаях, когда в соответствии с договором сроки передачи
обмениваемых товаров не совпадают, к дополнению обязательства по
передаче товара стороной, которая должна его исполнить после
передачи товара другой стороной, применяются правила о встречном
исполнении обязательств (статья 323).
Статья 538. Переход права собственности на обмениваемые товары
Если законом или договором не предусмотрено иное, право
собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам,
выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно
после исполнения обязательств передать соответствующие товары
обеими сторонами.
Статья 539. Ответственность за изъятие товара, приобретенного
по договору мены
Сторона, у которой третьими лицами изъят товар, приобретенный
по договору мены, вправе при наличии оснований, предусмотренных
статьей 457 настоящего Кодекса, потребовать от другой стороны
возврата товара, полученного последней в обмен, и (или) возмещения
убытков.
Глава 32. ДАРЕНИЕ
Статья 540. Договор дарения
1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно при
своей жизни передает или обязуется передать другой стороне
(одаряемому) вещь в собственность, либо передает или обязуется
передать ей имущественное право (требование) к себе или к третьему
лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного
обязательства договор не признается дарением. К такому договору
применяются правила пункта 2 статьи 169 настоящего Кодекса.
2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или
имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной
обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и
связывает обещавшего, если оно сделано в надлежащей форме (пункт 2
статьи 541) и содержит ясно выраженное намерение совершить в
будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу
либо освободить его от имущественной обязанности.
Обещание подарить все свое имущество или часть всего имущества
без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или
освобождения от обязанности ничтожно.
Статья 541. Форма договора дарения
1. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может
быть совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
Передача дара осуществляется посредством его вручения,
символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения
правоустанавливающих документов.
2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в
простой письменной форме в случаях, когда:
1) дарителем является юридическое лицо и цена предмета договора
превышает разумную стоимость обычного подарка;
2) договор содержит обещание дарения в будущем.
В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения,
совершенный устно, может быть признан судом недействительным по
иску дарителя.
3. Договор дарения недвижимого имущества должен быть
нотариально удостоверен и подлежит государственной регистрации.
Статья 542. Запрещение дарения
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков
небольшой стоимости:
1) юридическими лицами имущества, принадлежащего им на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления;
2) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными,
их законными представителями;
3) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений
социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами,
находящимися в них на лечении, содержании или воспитании,
супругами и родственниками этих граждан;
4) государственным служащим в связи с исполнением ими служебных
обязанностей;
5) в отношениях между коммерческими организациями.
Статья 543. Ограничения дарения
1. Дарение имущества, находящегося в общей совместной
собственности, допускается по согласию всех участников совместной
собственности с соблюдением правил, предусмотренных статьей 265
настоящего Кодекса.
2. Дарение принадлежащего дарителю права требования к третьему
лицу осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных статьями
377 - 381, 383 - 385 настоящего Кодекса.
3. Дарение права аренды или иного права на чужую вещь без
согласия ее собственника или лица, имеющего на нее право
хозяйственного ведения или оперативного управления, допускается,
если законом или договором, на котором основано такое право, не
запрещено его отчуждение без согласия указанных лиц.
4. Дарение посредством исполнения за одаряемого его обязанности
перед третьим лицом осуществляется с соблюдением правил,
предусмотренных пунктом 1 статьи 314 настоящего Кодекса.
Дарение посредством перевода дарителем на себя долга одаряемого
перед третьим лицом осуществляется с соблюдением правил,
предусмотренных статьями 386 и 387 настоящего Кодекса.
5. Доверенность на совершение дарения представителем, в которой
не назван одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна.
Статья 544. Отказ от исполнения договора дарения
1. Даритель вправе отказаться от исполнения договора,
содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право
либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, если
после заключения договора его имущественное положение существенно
ухудшилось.
2. Даритель вправе отказаться от исполнения договора,
содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право
либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, по
основаниям, дающим ему право отменить дарение (пункт 1 статьи
545).
3. Отказ дарителя от исполнения договора дарения по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не дает
одаряемому права требовать возмещения убытков.
Статья 545. Отмена дарения
1. Отмена дарения допускается в судебном порядке в случае
совершения одаряемым умышленного преступления против жизни или
здоровья дарителя, членов его семьи или близких родственников.
В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право
требовать в суде отмены дарения принадлежит его наследникам.
2. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя
отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.
3. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить
подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены
дарения.
Статья 546. Случаи, в которых отказ от исполнения договора
дарения и отмена дарения невозможны
Правила об отказе от исполнения договора дарения (статья 544) и
об отмене дарения (статья 545) не применяются к обычным подаркам
небольшой стоимости.
Статья 547. Последствия дарения имущества с недостатками
Ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого
подаренным имуществом ненадлежащего качества, подлежит возмещению,
если даритель не предупредил одаряемого об известных ему
недостатках имущества, причинившего такой ущерб.
Статья 548. Правопреемство при обещании дарения
1. Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар,
не переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не
предусмотрено договором дарения.
2. Обязанности дарителя, обещавшего дар по договору дарения,
переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не
предусмотрено договором дарения.
Статья 549. Пожертвования
1. Пожертвованием признается дарение в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным,
воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим
аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и учебным
учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры,
общественным и религиозным организациям, а также государству и
другим субъектам гражданского права, указанным в статье 149
настоящего Кодекса.
2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения
или согласия.
3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а другим
лицам - может быть обусловлено жертвователем использованием этого
имущества по определенному назначению. При отсутствии такого
условия пожертвование имущества гражданину считается обычным
дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество
используется одаряемым в соответствии с назначением имущества.
4. Если использование пожертвованного имущества в соответствии
с указанным жертвователем назначением становится вследствие
изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть
использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а
в случае смерти гражданина, пожертвовавшего имущество, либо
реорганизации или ликвидации юридического лица, пожертвовавшего
имущество, - по решению суда.
5. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с
указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения
не в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи дает право
жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать
отмены пожертвования.
6. К пожертвованиям не применяются статьи 545 и 546 настоящего
Кодекса.
Глава 33. РЕНТА И ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ
з 1. Общие положения
Статья 550. Договор ренты
1. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает
другой стороне (плательщику ренты) в собственность недвижимое или
движимое имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на
полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в
виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на
его содержание в иной форме.
2. По договору ренты допускается установление обязанности
выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни
получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть
установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с
иждивением.
Статья 551. Форма договора ренты
Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор,
предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату
ренты, также государственной регистрации.
Статья 552. Отчуждение имущества под выплату ренты
1. Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть
передано получателем ренты в собственность плательщика ренты за
плату или бесплатно.
2. В случаях, когда договором ренты предусматривается передача
имущества за плату, к отношениям сторон по передаче и оплате
применяются правила о договоре купли-продажи (глава 30), а в
случаях, когда такое имущество передается бесплатно - правила о
договоре дарения (глава 32) постольку, поскольку иное не
установлено правилами настоящей главы и не противоречит существу
договора.
Статья 553. Обременение рентой недвижимого имущества
1. Рента обременяет земельный участок, предприятие, здание,
сооружение или другое недвижимое имущество, переданное под ее
выплату. В случае отчуждения такого имущества плательщиком ренты
его обязательства по договору ренты переходят на приобретателя
имущества.
2. Лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в
собственность другого лица, несет субсидиарную с ним
ответственность (статья 394) по требованиям получателя ренты,
возникшим в связи с нарушением договора ренты, если настоящим
Кодексом, другим законом или договором не предусмотрена солидарная
ответственность по этому обязательству.
Статья 554. Обеспечение выплаты ренты
1. При передаче под выплату ренты земельного участка или
другого недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение
обязательства плательщика ренты приобретает право залога на это
имущество.
2. Существенным условием договора, предусматривающего передачу
под выплату ренты денежной суммы или иного движимого имущества,
является условие, устанавливающее обязанность плательщика ренты
предоставить обеспечение исполнения его обязательств (статья 331)
либо застраховать в пользу получателя ренты риск неисполнения либо
ненадлежащего исполнения этих обязательств.
3. При невыполнении плательщиком ренты обязанностей,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также в случае
утраты обеспечения или ухудшения условий обеспечения по
обстоятельствам, за которые получатель ренты не отвечает,
получатель ренты вправе расторгнуть договор ренты и потребовать
возмещения убытков, вызванных расторжением договора.
Статья 555. Ответственность за просрочку выплаты ренты
За просрочку выплаты ренты плательщик ренты уплачивает
получателю ренты проценты, предусмотренные статьей 390 настоящего
Кодекса, если иной размер процентов не установлен договором.
з 2. Постоянная рента
Статья 556. Получатель постоянной ренты
1. Получателями постоянной ренты могут быть только граждане и
некоммерческие организации.
2. Права получателя ренты по договору постоянной ренты могут
передаваться лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, путем
уступки требования и переходить по наследству либо при
реорганизации юридических лиц, если иное не предусмотрено законом
или договором.
Статья 557. Форма и размер постоянной ренты
1. Постоянная рента выплачивается в деньгах в размере,
устанавливаемом договором в пределах средней ставки платы за
пользование имуществом, применяемой при сдаче в наем имущества,
аналогичного переданному под выплату ренты, а при передаче под
выплату ренты денежной суммы - в пределах надлежаще установленной
ставки банковского процента (статья 390).
Договором может быть предусмотрена выплата ренты путем
предоставления вещей, выполнения работ или услуг, соответствующих
по стоимости денежной сумме ренты.
2. Если иное не предусмотрено договором, размер выплачиваемой
ренты изменяется пропорционально изменению соответствующей ставки
платы за пользование имуществом или ставки банковского процента.
Статья 558. Сроки выплаты постоянной ренты
Если иное не предусмотрено договором, постоянная рента
выплачивается по окончании каждого календарного квартала.
Статья 559. Право плательщика на выкуп постоянной ренты
1. Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей
выплаты ренты путем ее выкупа.
2. Такой отказ действителен при условии, что он заявлен в
письменной форме плательщиком ренты не позднее чем за три месяца
до прекращения выплаты ренты или за более длительный срок,
предусмотренный договором. При этом обязательство по выплате ренты
не прекращается до получения всей суммы выкупа получателем ренты,
если иной порядок выкупа не предусмотрен договором.
3. Условие договора об отказе плательщика постоянной ренты от
права на ее выкуп ничтожно.
Договором может быть предусмотрено, что право выкупа постоянной
ренты не может быть осуществлено при жизни получателя ренты либо в
течение иного срока, не превышающего тридцати лет с момента
заключения договора.
Статья 560. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя
ренты
Получатель ренты вправе требовать выкупа ренты плательщиком в
случаях, когда:
плательщик ренты просрочил ее выплату более чем на один год,
если иное не установлено договором;
плательщик ренты нарушил свои обязательства по обеспечению
выплаты ренты (статья 554);
плательщик ренты признан неплатежеспособным, либо возникли иные
обстоятельства, очевидно свидетельствующие, что рента не будет
выплачиваться им в размере и сроки, установленные договором;
недвижимое имущество, переданное под выплату ренты, поступило в
общую собственность или разделено между несколькими лицами;
а также в других случаях, предусмотренных договором.
Статья 561. Выкупная цена постоянной ренты
1. Выкуп постоянной ренты в случаях, предусмотренных статьями
559 и 560 настоящего Кодекса, производится по цене, установленной
договором.
2. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре, по
которому имущество передано за плату под выплату ренты, выкуп
осуществляется по цене, соответствующей годовой сумме рентных
платежей.
3. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре, по
которому имущество передано бесплатно под выплату ренты, в
выкупную цену наряду с годовой суммой рентных платежей включается
цена переданного имущества, определяемая по правилам,
предусмотренным пунктом 3 статьи 419 настоящего Кодекса.
Статья 562. Риск случайной гибели или случайной порчи
переданного под выплату постоянной ренты имущества
1. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества,
переданного бесплатно под выплату постоянной ренты, несет
плательщик ренты.
2. При случайной гибели или случайной порче имущества,
переданного за плату под выплату постоянной ренты, плательщик
вправе требовать соответственно прекращения обязательства по
выплате ренты либо изменения условий ее выплаты.
з 3. Пожизненная рента
Статья 563. Получатели пожизненной ренты
1. Пожизненная рента может быть установлена на период жизни
гражданина, передающего имущество под выплату ренты, либо на
период жизни другого указанного им гражданина.
2. Допускается установление пожизненной ренты в пользу
нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты
предполагаются равными.
В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на
получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если
договором не предусмотрено иное, а в случае смерти последнего
получателя ренты обязательство выплаты ренты прекращается.
3. Договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу
гражданина, который умер к моменту заключения договора, ничтожен.
Статья 564. Размер пожизненной ренты
1. Пожизненная рента определяется в договоре как денежная
сумма, периодически выплачиваемая получателю ренты в течение его
жизни. В случаях, когда сторонами заключен договор о пожизненном
содержании с иждивением, в договоре должна быть определена
денежная оценка такого содержания.
2. Размер пожизненной ренты, определяемый в договоре, в расчете
на месяц должен быть не менее минимального размера оплаты труда,
установленного законом, а в случаях, предусмотренных статьей 321
настоящего Кодекса, размер ренты подлежит увеличению.
Статья 565. Сроки выплаты пожизненной ренты
Если иное не предусмотрено договором, пожизненная рента
выплачивается по окончании каждого календарного месяца.
Статья 566. Расторжение договора пожизненной ренты по
требованию получателя ренты
1. В случаях существенного нарушения договора плательщиком
получатель ренты вправе требовать от плательщика ренты выкупа
ренты на условиях, предусмотренных статьей 561 настоящего Кодекса,
либо расторжения договора.
2. Если под выплату пожизненной ренты отчуждена бесплатно
квартира, жилой дом или иное имущество, получатель ренты вправе
при существенном нарушении договора плательщиком ренты потребовать
возврата этого имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной
цены ренты.
Статья 567. Риск случайной гибели имущества, переданного под
выплату ренты
Случайная гибель или случайная порча имущества, переданного под
выплату пожизненной ренты, не освобождают плательщика ренты от
обязательства выплачивать ее на условиях, предусмотренных
договором.
з 4. Пожизненное содержание с иждивением
Статья 568. Договор пожизненного содержания с иждивением
1. По договору пожизненного содержания с иждивением гражданин
передает принадлежащий ему жилой дом, квартиру, земельный участок
или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который
обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением этого
гражданина и (или) указанного им третьего лица.
2. К договору пожизненного содержания с иждивением применяются
правила о пожизненной ренте, если иное не предусмотрено правилами
настоящего параграфа.
Статья 569. Обязанность по предоставлению содержания с
иждивением
1. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с
иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, в
питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья
гражданина, то и уход за ним.
Договором может быть также предусмотрена оплата плательщиком
ренты ритуальных услуг.
2. В договоре должна быть определена стоимость всего объема
содержания с иждивением. При этом общий объем содержания в месяц
не может быть менее двух минимальных размеров оплаты труда,
установленных законом.
3. При разрешении возникшего между сторонами спора об объеме
содержания, которое предоставляется или должно предоставляться
гражданину, суд должен руководствоваться принципами
добросовестности и разумности.
Статья 570. Замена пожизненного содержания на периодические
платежи
Договором может быть предусмотрена возможность замены
предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой
периодических платежей в деньгах.
Статья 571. Отчуждение и использование имущества, переданного
для обеспечения пожизненного содержания
Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным
способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в
обеспечение пожизненного содержания, только при наличии
предварительного согласия получателя ренты.
Плательщик ренты обязан принимать необходимые меры для того,
чтобы в период предоставления пожизненного содержания с иждивением
использование указанного имущества не приводило к снижению
стоимости этого имущества.
Статья 572. Прекращение пожизненного содержания с иждивением
1. Обязательство пожизненного содержания с иждивением
прекращается смертью получателя ренты.
2. При существенном нарушении плательщиком ренты своих
обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата
недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного
содержания, либо выплаты ему выкупной цены на условиях,
установленных статьей 561 настоящего Кодекса. При этом плательщик
ренты не вправе требовать компенсации расходов, понесенных в связи
с содержанием получателя ренты.
Глава 34. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЕМ (АРЕНДА)
з 1. Общие положения
Статья 573. Договор имущественного найма
По договору имущественного найма (аренды) наймодатель обязуется
предоставить нанимателю имущество за плату во временное владение и
пользование или в пользование.
Статья 574. Право собственности нанимателя на продукцию, плоды
и доходы от нанятого имущества
Продукция, плоды и иные доходы, полученные нанимателем в
результате использования нанятого имущества, являются его
собственностью, если иное не предусмотрено законом или договором.
Статья 575. Объекты имущественного найма
1. В имущественный наем могут быть переданы земельные участки,
участки недр и другие обособленные природные объекты, предприятия
и другие имущественные комплексы, здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не
теряют своих натуральных свойств в процессе их использования
(непотребляемые вещи).
2. Законом могут быть установлены виды (группы) предприятий и
виды имущества, сдача которых в имущественный наем не допускается.
Статья 576. Наймодатель
1. Право сдачи имущества в наем принадлежит его собственнику.
2. Наймодателями могут быть также лица, управомоченные законом
или собственником сдавать имущество в наем.
Статья 577. Форма договора имущественного найма
1. Договор имущественного найма на срок более одного года, а
если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо -
независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме.
2. Договор имущественного найма недвижимого имущества подлежит
государственной регистрации.
3. Договор имущественного найма, предусматривающий переход в
последующем права собственности на имущество к нанимателю,
заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи
такого имущества.
Статья 578. Срок договора имущественного найма
1. Договор имущественного найма заключается на срок,
определенный договором.
2. Если срок имущественного найма в договоре не определен,
договор считается заключенным на неопределенный срок. При этом
каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора,
предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при найме
недвижимого имущества - за три месяца. Законом или договором может
быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении
договора имущественного найма, заключенного на неопределенный
срок.
3. Законом могут устанавливаться максимальные (предельные)
сроки договора для отдельных видов имущественного найма, а также
для найма отдельных видов имущества. В этих случаях, если срок
найма в договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от
договора до истечения предельного срока, установленного законом,
договор по истечении предельного срока прекращается.
Договор найма такого имущества, заключенный на срок,
превышающий установленный законом предельный срок, считается
заключенным на срок, равный предельному.
Статья 579. Предоставление имущества нанимателю
1. Наймодатель обязан предоставить нанимателю имущество в
состоянии, соответствующем условиям договора и назначению
имущества.
2. Имущество сдается в наем вместе со всеми его
принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим
паспортом, сертификатом качества и т.п.), если иное не
предусмотрено договором.
Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако
без них наниматель не может пользоваться имуществом в соответствии
с его назначением либо в значительной степени лишается того, на
что был вправе рассчитывать при заключении договора, он может
потребовать предоставления ему наймодателем таких принадлежностей
и документов или расторжения договора.
3. Если наймодатель не предоставил нанимателю сданное в наем
имущество в указанный в договоре срок, а если в договоре такой
срок не указан - в разумный срок, наниматель вправе истребовать от
него это имущество в соответствии со статьей 393 настоящего
Кодекса либо потребовать расторжения договора.
Статья 580. Ответственность наймодателя за недостатки сданного
в наем имущества
1. Наймодатель отвечает за недостатки сданного в наем
имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им,
даже если во время заключения договора он не знал об этих
недостатках.
При обнаружении таких недостатков наниматель вправе по своему
выбору потребовать от наймодателя либо безвозмездного устранения
недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения наемной платы,
либо возмещения своих расходов на устранение недостатков
имущества, или непосредственно удержать сумму понесенных им
расходов по устранению данных недостатков из платы за пользование
имуществом, предварительно уведомив об этом наймодателя, или
потребовать досрочного расторжения договора.
2. Наймодатель, извещенный о требованиях нанимателя или о его
намерении устранить недостатки имущества за счет наймодателя,
может без промедления произвести замену предоставленного в наем
имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем
состоянии.
3. Если удовлетворение требований нанимателя или удержание им
расходов по устранению недостатков из платы за пользование
имуществом не покрывает причиненных нанимателю убытков, он вправе
потребовать возмещения непокрытой части убытков.
4. Наймодатель не отвечает за те недостатки сданного в наем
имущества, которые были им оговорены при заключении договора или
были заранее известны нанимателю либо должны были быть обнаружены
им во время осмотра имущества или проверки его исправности при
заключении договора или передаче имущества в наем.
Статья 581. Права третьих лиц на сдаваемое в наем имущество
Передача имущества в наем не является основанием для
прекращения или изменения прав третьих лиц на это имущество.
При заключении договора наймодатель обязан предупредить
нанимателя о всех правах третьих лиц на сдаваемое в наем имущество
(сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение этого правила дает
нанимателю право требовать уменьшения платы за пользование
имуществом либо расторжения договора.
Статья 582. Плата за пользование имуществом
1. Наниматель обязан своевременно вносить плату за пользование
имуществом.
Порядок, условия и сроки внесения платы определяются договором.
В случаях, когда договором они не определены, считается, что
установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при найме
аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.
2. Плата устанавливается за все нанятое имущество в целом или
отдельно по каждой из его составных частей в виде:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически
или единовременно;
2) установленной доли полученных в результате использования
нанятого имущества продукции, плодов или доходов;
3) предоставления нанимателем определенных услуг;
4) передачи нанимателем наймодателю обусловленной договором
вещи в собственность или в наем;
5) возложения на нанимателя обусловленных договором затрат по
улучшению нанятого имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре сочетание указанных
форм платы за пользование имуществом или иные формы оплаты.
3. Размеры платы за пользование имуществом могут изменяться по
соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще
одного раза в год. Законом могут быть предусмотрены иные
минимальные сроки для пересмотра размера платы для отдельных видов
имущественного найма, а также для найма отдельных видов имущества.
4. Если законом не предусмотрено иное, наниматель вправе
потребовать соответственного уменьшения платы, если в силу
обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования,
предусмотренные договором, или состояние имущества существенно
ухудшились.
5. Если иное не предусмотрено договором, в случае существенного
нарушения нанимателем сроков внесения платы за пользование
имуществом наймодатель вправе потребовать от него досрочного
внесения платы в установленный наймодателем срок. При этом
наймодатель не вправе требовать досрочного внесения платы более
чем за два срока подряд.
Статья 583. Пользование нанятым имуществом
1. Наниматель обязан пользоваться имуществом в соответствии с
условиями договора, а если такие условия в договоре не определены
- в соответствии с назначением имущества.
2. Если наниматель пользуется имуществом не в соответствии с
условиями договора или назначением имущества, несмотря на
письменное предупреждение наймодателя, последний имеет право
потребовать расторжения договора.
Статья 584. Распоряжение нанятым имуществом
Наниматель вправе с согласия наймодателя сдавать нанятое
имущество в поднаем (субаренду), передавать свои права и
обязанности по договору имущественного найма другому лицу
(перенаем), предоставлять нанятое имущество в безвозмездное
пользование, а также отдавать эти права в залог и вносить их в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и
обществ или паевого взноса в производственный кооператив, если
иное не установлено законодательством. В указанных случаях, за
исключением перенайма, ответственным по договору перед
наймодателем остается наниматель.
Договор о передаче имущества другим лицам не может быть
заключен на срок, превышающий срок договора найма.
К договору поднайма применяются правила о договоре
имущественного найма, если иное не установлено законодательством.
Статья 585. Обязанности наймодателя по содержанию имущества
1. Наймодатель обязан производить за свой счет капитальный
ремонт переданного в наем имущества, если иное не предусмотрено
законодательством или договором.
2. Наймодатель обязан производить за свой счет ремонт,
вызываемый неотложной необходимостью, возникшей в силу
обстоятельств, за которые наниматель не отвечает.
3. Капитальный ремонт должен производиться в срок,
установленный договором имущественного найма, а если он не
определен договором или вызван неотложной необходимостью - в
разумный срок.
4. Нарушение наймодателем обязанности по производству
капитального ремонта дает нанимателю право либо произвести
капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызываемый
неотложной необходимостью, и взыскать с наймодателя стоимость
ремонта или зачесть ее в счет платы за пользование имуществом,
либо потребовать соответственного уменьшения этой платы или
расторжения договора.
Статья 586. Обязанности нанимателя по содержанию нанятого
имущества
Наниматель обязан поддерживать имущество в исправном состоянии,
производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы по
содержанию имущества, если иное не установлено законом или
договором.
Статья 587. Сохранение договора имущественного найма в силе при
изменении сторон
1. Переход права собственности на сданное в наем имущество к
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения
договора имущественного найма.
2. В случае смерти гражданина, являющегося нанимателем
недвижимого имущества, его права и обязанности по договору найма
этого имущества переходят к наследнику, если законом или договором
не предусмотрено иное.
Наймодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении
в договор на оставшийся срок его действия, за исключением случаев,
когда заключение договора было обусловлено личными качествами
нанимателя.
Статья 588. Прекращение договора поднайма при досрочном
прекращении договора имущественного найма
1. Если иное не предусмотрено договором имущественного найма,
досрочное прекращение договора имущественного найма влечет
прекращение заключенного в соответствии с ним договора поднайма.
Поднанимателем в этом случае может быть заключен договор найма
имущества, находившегося в его пользовании в соответствии с
договором поднайма, в пределах оставшегося срока поднайма на
условиях, соответствующих условиям прекращенного договора
имущественного найма.
2. Если договор имущественного найма по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, является ничтожным, ничтожными
являются и заключенные в соответствии с ним договоры поднайма.
Статья 589. Досрочное расторжение договора по требованию
наймодателя
1. По требованию наймодателя договор имущественного найма может
быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда наниматель:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий
договора или назначения имущества либо с неоднократными
нарушениями, несмотря на письменное предупреждение наймодателя;
2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором
срока платежа не вносит плату за пользование имуществом;
4) не производит капитального ремонта имущества в установленные
договором найма сроки, а при отсутствии их в договоре - в разумные
сроки в тех случаях, когда в соответствии с законодательством или
договором обязанность капитального ремонта лежит на нанимателе.
Договором имущественного найма могут быть установлены и другие
основания досрочного расторжения договора по требованию
наймодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 445 настоящего
Кодекса.
2. Наймодатель вправе требовать досрочного расторжения договора
только после предоставления нанимателю разумной возможности
исполнения своего обязательства.
Статья 590. Досрочное расторжение договора по требованию
нанимателя
По требованию нанимателя договор имущественного найма может
быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:
1) наймодатель не предоставляет имущество в пользование
нанимателю либо создает препятствия пользованию имуществом в
соответствии с условиями договора или назначением имущества;
2) переданное нанимателю имущество имеет препятствующие
пользованию им недостатки, которые не были оговорены наймодателем
при заключении договора, не были заранее известны нанимателю и не
могли быть обнаружены им во время осмотра имущества или проверки
его исправности при заключении договора;
3) наймодатель не производит в установленные договором сроки, а
при отсутствии их в договоре - в разумные сроки лежащего на его
обязанности капитального ремонта имущества;
4) имущество в силу обстоятельств, за которые наниматель не
отвечает, окажется в состоянии, не годном для пользования.
Договором имущественного найма могут быть установлены и другие
основания досрочного расторжения договора по требованию нанимателя
в соответствии с пунктом 2 статьи 445 настоящего Кодекса.
Статья 591. Преимущественное право нанимателя на заключение
договора на новый срок
1. Если иное не предусмотрено законом или договором,
наниматель, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет
по истечении срока договора при прочих равных условиях
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора
имущественного найма на новый срок. Наниматель обязан письменно
уведомить наймодателя о желании заключить такой договор в срок,
указанный в договоре имущественного найма, а если в договоре такой
срок не указан, то в разумный срок до окончания действия договора.
При заключении договора имущественного найма на новый срок
условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.
Если наймодатель отказал нанимателю в заключении договора на
новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с
ним заключил договор имущественного найма с другим лицом,
наниматель вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на
себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения
убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор, либо
только возмещения таких убытков.
2. Если наниматель продолжает пользоваться имуществом после
истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны
наймодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях
на неопределенный срок (статья 578).
Статья 592. Возврат имущества наймодателю
1. При прекращении договора имущественного найма наниматель
обязан вернуть наймодателю имущество в том состоянии, в котором он
его получил, с учетом нормального износа, или в состоянии,
обусловленном договором.
2. Если наниматель не возвратил нанятое имущество либо
возвратил его несвоевременно, наймодатель вправе потребовать
внесения платы за пользование имуществом за все время просрочки. В
случае, когда указанная плата не покрывает причиненных наймодателю
убытков, он может потребовать их возмещения.
В случае, когда за несвоевременный возврат нанятого имущества
договором предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в
полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено
договором.
Статья 593. Улучшение нанятого имущества
1. Произведенные нанимателем отдельные улучшения имущества
являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором.
2. В случае, когда наниматель произвел за счет собственных
средств и с согласия наймодателя улучшения нанятого имущества, не
отделимые без вреда для него, наниматель имеет после прекращения
договора право на возмещение стоимости этих улучшений, поскольку
иное не предусмотрено договором.
3. Стоимость неотделимых улучшений имущества, произведенных
нанимателем без согласия наймодателя, возмещению не подлежит, если
иное не предусмотрено законом.
4. Улучшения имущества, как отделимые, так и неотделимые,
произведенные за счет амортизационных отчислений от этого
имущества, являются собственностью наймодателя.
Статья 594. Выкуп нанятого имущества
1. В договоре имущественного найма может быть предусмотрено,
что нанятое имущество переходит в собственность нанимателя по
истечении срока имущественного найма или до его истечения при
условии внесения нанимателем всей обусловленной договором выкупной
цены.
2. Если условие о выкупе нанятого имущества не предусмотрено в
договоре, оно может быть установлено дополнительным соглашением
сторон, которые при этом вправе договориться о зачете ранее
выплаченной платы за пользование имуществом в выкупную цену.
3. Законом могут быть установлены случаи запрещения выкупа
нанятого имущества.
Статья 595. Особенности отдельных видов имущественного найма и
найма отдельных видов имущества
К отдельным видам договора имущественного найма и договорам
найма отдельных видов имущества (прокату, аренде транспортных
средств, аренде предприятий, финансовой аренде) положения,
предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не
предусмотрено правилами о них настоящего Кодекса.
з 2. Прокат
Статья 596. Договор проката
1. По договору проката наймодатель, осуществляющий сдачу
имущества в наем в качестве постоянной предпринимательской
деятельности, обязуется предоставить нанимателю движимое имущество
за плату во временное владение и пользование.
Имущество, предоставленное по договору проката, используется
для потребительских целей, если иное не предусмотрено договором
или не вытекает из существа обязательства.
2. Договор проката заключается в письменной форме.
3. Договор проката является публичным (статья 421).
Статья 597. Срок договора проката
1. Договор проката заключается на срок до одного года.
2. Правила о возобновлении договора имущественного найма на
неопределенный срок и о преимущественном праве нанимателя на
возобновление договора имущественного найма (статья 591) к
договору проката не применяются.
3. Наниматель вправе отказаться от договора проката в любое
время.
Статья 598. Предоставление имущества нанимателю
Наймодатель, заключающий договор проката, обязан в присутствии
нанимателя проверить исправность сдаваемого в наем имущества, а
также ознакомить нанимателя с правилами эксплуатации имущества
либо выдать ему письменные инструкции о пользовании этим
имуществом.
Статья 599. Устранение недостатков сданного в наем имущества
1. При обнаружении нанимателем недостатков сданного в наем
имущества, полностью или частично препятствующих пользованию им,
наймодатель обязан в десятидневный срок со дня заявления
нанимателя о недостатках, если более короткий срок не установлен
договором, безвозмездно устранить недостатки имущества на месте
либо произвести замену данного имущества другим аналогичным
имуществом, находящимся в надлежащем состоянии.
2. Если недостатки сданного в наем имущества явились следствием
нарушения нанимателем правил эксплуатации и содержания имущества,
наниматель оплачивает наймодателю стоимость ремонта и
транспортировки имущества.
Статья 600. Плата за пользование имуществом
1. Плата за пользование имуществом по договору проката
устанавливается в виде определенных в твердой сумме платежей,
вносимых периодически или единовременно.
2. В случае досрочного возврата имущества нанимателем
наймодатель возвращает ему соответствующую часть полученной платы
за пользование имуществом, исчисляя ее со дня, следующего за днем
фактического возврата имущества.
3. Взыскание с нанимателя задолженности по плате за пользование
имуществом производится в бесспорном порядке на основе
исполнительной надписи нотариуса.
Статья 601. Пользование нанятым имуществом
1. Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в наем по
договору проката, являются обязанностью наймодателя.
2. Сдача в поднаем имущества, предоставленного нанимателю по
договору проката, передача нанимателем своих прав и обязанностей
по договору проката другому лицу, залог прав нанимателя и внесение
их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и
общества, паевого взноса в производственные кооперативы не
допускается.
з 3. Аренда транспортных средств
1. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг
по управлению и технической эксплуатации
Статья 602. Договор аренды транспортного средства с экипажем
1. По договору аренды (фрахтования на время) транспортного
средства с экипажем арендодатель обязан предоставить арендатору
транспортное средство за плату во временное владение и пользование
и оказывать своими силами услуги по управлению им и по его
технической эксплуатации.
2. Правила настоящей главы о возобновлении договора аренды на
неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на
возобновление договора аренды (статья 591) к договору аренды
транспортного средства с экипажем не применяются.
Статья 603. Форма договора аренды транспортного средства
Договор аренды транспортного средства должен быть заключен в
письменной форме, независимо от его срока. К договору аренды
транспортного средства не применяются правила пункта 2 статьи 577
настоящего Кодекса о регистрации договоров аренды.
Статья 604. Обязанность арендодателя по содержанию
транспортного средства
Арендодатель в течение всего срока действия договора обязан
поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного
средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта и
предоставление необходимых принадлежностей.
Статья 605. Обязанности арендодателя по управлению и
технической эксплуатации транспортного средства
1. Объем предоставляемых арендатору арендодателем услуг по
управлению и технической эксплуатации транспортного средства
должен обеспечивать его нормальную и безопасную эксплуатацию в
соответствии с целями аренды, указанными в договоре. Договором
аренды может быть предусмотрен более широкий круг услуг,
предоставляемых арендатору.
2. Состав экипажа транспортного средства и его квалификация
должны отвечать обязательным для сторон правилам и условиям
договора, а если обязательными для сторон правилами такие
требования не установлены - требованиям обычной практики
эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям
договора.
3. Члены экипажа сохраняют трудовые отношения с арендодателем.
Они подчиняются распоряжениям арендодателя, относящимся к
управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям арендатора,
касающимся коммерческой эксплуатации транспортного средства.
4. Если договором аренды не предусмотрено иное, расходы по
оплате услуг членов экипажа, а также расходы по их содержанию
несет арендодатель.
Статья 606. Обязанность арендатора по оплате расходов,
связанных с коммерческой эксплуатацией транспортного средства
Если иное не предусмотрено договором аренды, арендатор несет
расходы по оплате топлива и других расходуемых в процессе
эксплуатации материалов, по оплате сборов и другие расходы,
возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией транспортного
средства.
Статья 607. Страхование транспортного средства
Если иное не предусмотрено договором аренды, обязанность
страховать транспортное средство и (или) страховать
ответственность за ущерб, который может быть причинен им или в
связи с его эксплуатацией, возлагается на арендодателя в тех
случаях, когда такое страхование является обязательным в силу
закона или договора.
Статья 608. Договоры с третьими лицами об использовании
транспортного средства
1. Если договором аренды не предусмотрено иное, арендатор
вправе без согласия арендодателя сдавать транспортное средство в
субаренду.
2. Арендатор в рамках осуществления коммерческой эксплуатации
арендованного транспортного средства вправе без согласия
арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры
перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям
использования транспортного средства, указанным в договоре аренды,
а если такие цели не установлены - назначению транспортного
средства.
Статья 609. Ответственность за вред, причиненный транспортному
средству
В случае гибели или повреждения арендованного транспортного
средства арендатор обязан возместить арендодателю причиненные
убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение
транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые
арендатор отвечает в соответствии с законом или договором.
Статья 610. Ответственность за вред, причиненный транспортным
средством
Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным
транспортным средством, его механизмами, устройствами,
оборудованием и т.п., несет арендодатель в соответствии с
правилами главы 55 настоящего Кодекса. Он вправе предъявить к
арендатору регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных
третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине арендатора.
Статья 611. Особенности аренды отдельных видов транспортных
средств
Особенности аренды отдельных видов транспортных средств с
предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации,
помимо предусмотренных настоящим параграфом, могут быть
установлены законом.
2. Аренда транспортного средства без предоставления
услуг по управлению и технической эксплуатации
Статья 612. Договор аренды транспортного средства без экипажа
1. По договору аренды транспортного средства без экипажа
арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за
плату во временное владение и пользование без оказания услуг по
управлению им и его технической эксплуатации.
2. Правила настоящей главы о возобновлении договора аренды на
неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на
возобновление договора аренды (статья 591) к договору аренды
транспортного средства без экипажа не применяются.
Статья 613. Форма договора аренды транспортного средства
Договор аренды должен быть заключен в письменной форме
независимо от его срока. К договору аренды транспортного средства
не применяются правила пункта второго статьи 577 настоящего
Кодекса о регистрации договоров аренды.
Статья 614. Обязанность арендатора по содержанию транспортного
средства
Арендатор в течение всего срока действия договора обязан
поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного
средства, включая осуществление текущего ремонта, а также, если
иное не предусмотрено договором, и капитального ремонта.
Статья 615. Обязанности арендатора по управлению и технической
эксплуатации транспортного средства
Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным
транспортным средством, а также его коммерческую и техническую
эксплуатацию.
Статья 616. Обязанность арендатора по оплате расходов по
содержанию транспортного средства
Если иное не предусмотрено договором, арендатор несет расходы
по содержанию арендованного транспортного средства, его
страхованию, включая страхование своей ответственности, а также
расходы, связанные с его эксплуатацией.
Статья 617. Договоры с третьими лицами об использовании
транспортного средства
1. Арендатор вправе сдавать арендованное транспортное средство
в субаренду на условиях договора аренды с экипажем или без экипажа
с согласия арендодателя, если иное не предусмотрено договором
аренды.
2. Арендатор вправе без согласия арендодателя от своего имени
заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры,
если они не противоречат целям использования транспортного
средства, указанным в договоре аренды, а если такие цели не
установлены, то назначению транспортного средства.
Статья 618. Ответственность за вред, причиненный транспортным
средством
Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным
средством, его механизмами, устройствами, оборудованием и т.п.,
несет арендатор в соответствии с правилами главы 55 настоящего
Кодекса.
Статья 619. Особенности аренды отдельных видов транспортных
средств
Особенности аренды отдельных видов транспортных средств без
предоставления услуг по их управлению и технической эксплуатации,
помимо предусмотренных настоящим параграфом, могут быть
установлены законом.
з 4. Аренда предприятия
Статья 620. Договор аренды предприятия
1. По договору аренды предприятия (статья 27) арендодатель
обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и
пользование предприятие в целом как имущественный комплекс, за
исключением тех прав и обязанностей, которые арендодатель не
вправе передавать другим лицам.
2. О переводе долгов на арендатора арендодатель обязан
письменно уведомить своих кредиторов, которые в случае несогласия
с таким переводом вправе в течение трех месяцев со дня получения
уведомления потребовать от арендодателя прекращения или досрочного
исполнения соответствующих обязательств. Если в указанный срок
какое-либо из этих требований не предъявлено, кредитор признается
давшим согласие на перевод соответствующего долга на арендатора.
Предприятие может быть передано арендатору только после
завершения расчетов с кредиторами, которые потребовали от
арендодателя прекращения или досрочного исполнения обязательств.
После передачи предприятия как имущественного комплекса в
аренду арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность
по включенным в состав переданного предприятия долгам, которые
были переведены на арендатора без согласия кредитора.
3. Права арендодателя, полученные им на основании специального
разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не
подлежат передаче арендатору, если иное не установлено
законодательством. Включение в состав передаваемого по договору
предприятия обязательств, исполнение которых арендатором
невозможно при отсутствии у него такого специального разрешения
(лицензии), не освобождает арендодателя от соответствующих
обязательств перед кредиторами.
4. Права и обязанности по отношению к работникам предприятия
переходят от арендодателя к арендатору в порядке, предусмотренном
законодательством о труде для перехода таких прав и обязанностей в
случае реорганизации юридического лица.
Статья 621. Форма и государственная регистрация договора аренды
предприятия
1. Договор аренды предприятия заключается в письменной форме
путем составления одного документа, подписанного сторонами, и
подлежит нотариальному удостоверению и государственной
регистрации.
Договор аренды предприятия считается заключенным с момента
государственной регистрации.
2. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, влечет недействительность договора. Такой договор
считается ничтожным, его исполнение не допускается и к нему не
применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 164
настоящего Кодекса.
Статья 622. Передача арендованного предприятия
Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному
акту.
Подготовка предприятия к передаче, включая составление и
представление на подписание передаточного акта, является
обязанностью арендодателя и осуществляется за его счет, если иное
не предусмотрено договором.
Статья 623. Обязанности арендатора по содержанию предприятия и
оплате расходов по его эксплуатации
1. Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия
договора поддерживать предприятие в надлежащем техническом
состоянии, включая его текущий и капитальный ремонт.
2. На арендатора возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией
арендованного предприятия, если иное не предусмотрено договором, а
также уплата платежей по страхованию арендованного имущества,
налогов и иных обязательных платежей.
Статья 624. Пользование имуществом арендованного предприятия
1. Если иное не предусмотрено законом или договором, арендатор
вправе без согласия арендодателя продавать, обменивать,
предоставлять во временное пользование либо взаймы материальные
ценности, входящие в состав имущества арендованного предприятия,
сдавать их в субаренду и передавать свои права и обязанности по
договору аренды в отношении таких ценностей другому лицу при
условии, что это не влечет уменьшения стоимости предприятия и не
нарушает других положений договора аренды.
2. Если иное не предусмотрено договором, арендатор вправе
самостоятельно проводить реконструкцию арендованного имущества,
его расширение, техническое перевооружение, увеличивающее его
стоимость.
Статья 625. Внесение арендатором улучшений в арендованное
предприятие
Арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стоимости
неотделимых улучшений арендованного имущества независимо от
разрешения арендодателя на такие улучшения, если иное не
предусмотрено договором.
Арендодатель может быть освобожден судом от обязанности
возместить арендатору стоимость таких улучшений, если докажет, что
издержки арендатора на эти улучшения повышают стоимость
арендованного имущества несоразмерно улучшению его
эксплуатационных свойств или при осуществлении таких улучшений
были нарушены принципы добросовестности и разумности.
Статья 626. Применение к договору аренды предприятия правил о
последствиях недействительности сделок и расторжении и изменении
договора
Правила настоящего Кодекса о последствиях недействительности
сделок и расторжении и изменении договора, предусматривающие
возврат или взыскание в натуре полученного по договору с одной или
с обеих сторон, применяются к договору аренды предприятия, если
такие последствия не нарушают существенно права и охраняемые
законом интересы кредиторов арендодателя и арендатора, других лиц
и не противоречат общественным интересам.
Статья 627. Возврат арендованного предприятия
При прекращении договора аренды предприятие в целом как
имущественный комплекс должно быть возвращено арендодателю с
соблюдением правил, предусмотренных статьями 620 и 622 настоящей
главы.
з 5. Финансовая аренда (лизинг)
Статья 628. Договор финансовой аренды
1. По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель
(лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им
продавца и предоставить ему это имущество за плату во временное
владение и пользование для предпринимательских целей.
Если иное не предусмотрено договором, арендодатель не несет
ответственности за выбор арендованного имущества и продавца.
2. По договору финансовой аренды могут быть переданы любые
непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской
деятельности, за исключением земельных участков и других природных
объектов.
Статья 629. Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду
Арендодатель, приобретая имущество для арендатора, должен
уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи
его в аренду определенному лицу.
Статья 630. Передача арендатору предмета договора финансовой
аренды
1. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды,
имущество, являющееся предметом этого договора, передается
продавцом непосредственно арендатору в месте нахождения
последнего.
2. Если имущество, являющееся предметом договора финансовой
аренды, не передано арендатору в указанный в этом договоре срок, а
если в договоре такой срок не указан - в разумный срок, арендатор
вправе, если просрочка допущена по обстоятельствам, за которые
отвечает арендодатель, потребовать расторжения договора.
Статья 631. Переход на арендатора риска случайной гибели или
случайной порчи имущества
Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного
имущества переходит к арендатору в момент передачи ему этого
имущества, если иное не предусмотрено договором финансовой аренды.
Статья 632. Ответственность продавца
1. Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу
имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды,
требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного
между продавцом и арендодателем, в частности, в отношении качества
и комплектности имущества, сроков его поставки и в других случаях
ненадлежащего исполнения договора. При этом арендатор имеет права
и несет обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом для
покупателя, как если бы он был стороной договора купли-продажи
указанного имущества. Однако арендатор не может расторгнуть
договор купли-продажи с продавцом без согласия арендодателя.
В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как
солидарные кредиторы (статья 329).
2. Если иное не предусмотрено настоящей главой или договором
финансовой аренды, арендодатель не отвечает перед арендатором за
выполнение продавцом требований, вытекающих из договора купли-
продажи, кроме случаев, когда ответственность за выбор продавца
лежит на арендодателе. В последнем случае арендатор вправе по
своему выбору предъявлять требования, вытекающие из договора купли-
продажи, как непосредственно продавцу имущества, так и
арендодателю, которые несут солидарную ответственность.
Глава 35. НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Статья 633. Договор найма жилого помещения
1. По договору найма жилого помещения наймодатель обязуется
предоставить нанимателю и членам его семьи жилое помещение во
владение и пользование за плату.
2. Отношения по договору найма жилого помещения регулируются
Жилищным кодексом.
Глава 36. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ (ССУДА)
Статья 634. Понятие договора безвозмездного пользования
1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна
сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в
безвозмездное временное пользование другой стороне
(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том
состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа,
или в состоянии, обусловленном договором.
2. К договору безвозмездного пользования соответственно
применяются правила пункта 1 статьи 575, пункта 1 и первого
предложения пункта 2 статьи 578, пунктов 1 и 2 статьи 579, статьи
583, пункта 2 статьи 591, пунктов 1 и 3 статьи 593 настоящего
Кодекса.
Статья 635. Ссудодатель
1. Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит
ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или
собственником.
2. Коммерческая организация не вправе передавать вещи в
безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем,
участником (акционером), директором, членом ее органов управления
или контроля.
Статья 636. Последствия непредоставления вещи в безвозмездное
пользование
Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний
вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков в
виде реального ущерба.
Статья 637. Ответственность за недостатки вещи, переданной в
безвозмездное пользование
1. Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он
умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении
договора.
При обнаружении таких недостатков ссудополучатель вправе по
своему выбору потребовать от ссудодателя безвозмездного устранения
недостатков вещи или возмещения расходов на устранение недостатков
вещи, либо досрочного расторжения договора и возмещения реального
ущерба.
2. Ссудодатель, извещенный о требованиях ссудополучателя или о
его намерении устранить недостатки вещи за счет ссудодателя, может
без промедления произвести замену неисправной вещи другой
аналогичной вещью, находящейся в надлежащем состоянии.
3. Ссудодатель не отвечает за недостатки вещи, которые были
оговорены при заключении договора или были заранее известны
ссудополучателю либо должны были быть обнаружены ссудополучателем
во время осмотра вещи или проверки ее исправности при заключении
договора или при передаче вещи.
Статья 638. Права третьих лиц на вещь, передаваемую в
безвозмездное пользование
Передача вещи в безвозмездное пользование не является
основанием для изменения или прекращения прав третьих лиц на эту
вещь.
При заключении договора ссудодатель обязан предупредить
ссудополучателя о всех правах третьих лиц на эту вещь (сервитуте,
праве залога и т.п.). Неисполнение этой обязанности дает
ссудополучателю право требовать расторжения договора и возмещения
реального ущерба.
Статья 639. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи
Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в
безвозмездное пользование, в исправном состоянии. Если иное не
предусмотрено договором, ссудополучатель обязан производить
текущий и капитальный ремонт вещи и нести все расходы по ее
содержанию.
Статья 640. Риск случайной гибели или случайной порчи вещи
Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайной порчи
полученной в безвозмездное пользование вещи, если вещь погибла или
была испорчена в связи с тем, что он использовал ее не в
соответствии с договором или назначением вещи либо передал ее
третьему лицу без согласия ссудодателя. Ссудополучатель несет
также риск случайной гибели или случайной порчи вещи, если мог
предотвратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью.
Статья 641. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу
использованием вещи
Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу
использованием вещи, если не докажет, что вред причинен вследствие
умысла или грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у
которого эта вещь оказалась с согласия ссудодателя, либо если вред
был причинен использованием вещи, выбывшей из владения
ссудополучателя без согласия ссудодателя.
Статья 642. Передача полученной в безвозмездное пользование
вещи третьему лицу
Ссудополучатель вправе передать в пользование третьего лица
полученную в безвозмездное пользование вещь только с согласия
ссудодателя, оставаясь ответственным перед ним.
Статья 643. Досрочное расторжение договора
Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора
в случаях, когда ссудополучатель:
1) использует вещь не в соответствии с договором или
назначением вещи;
2) не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном
состоянии или ее содержанию;
3) существенно ухудшает состояние вещи;
4) без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу.
Статья 644. Отказ от договора
1. Если срок безвозмездного пользования вещью в договоре не
определен, каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от
договора, известив об этом другую сторону за один месяц, если
договором не предусмотрен иной срок извещения.
2. Если иное не предусмотрено договором, ссудополучатель вправе
во всякое время отказаться от договора, заключенного с указанием
срока, в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.
Статья 645. Изменение сторон в договоре
1. Ссудодатель вправе произвести отчуждение вещи или передать
ее в возмездное пользование третьему лицу. Это лицо вправе
отказаться от договора безвозмездного пользования в порядке,
предусмотренном пунктом 1 статьи 644.
2. В случае смерти гражданина-ссудодателя либо реорганизации
или ликвидации юридического лица-ссудодателя их права и
обязанности по договору переходят к наследнику или иному
правопреемнику либо другому лицу, к которому перешло право
собственности на вещь или иное право, на основании которого вещь
была передана в безвозмездное пользование.
В случае реорганизации юридического лица-ссудополучателя его
права и обязанности по договору переходят к правопреемнику, если
иное не предусмотрено договором.
Статья 646. Прекращение договора
Договор безвозмездного пользования, помимо общих оснований
прекращения обязательств, прекращается также в случае смерти
гражданина-ссудополучателя или ликвидации юридического лица-
ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором.
Глава 37. ПОДРЯД
з 1. Общие положения о подряде
Статья 647. Договор подряда
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную
работу и сдать ее заказчику в установленный срок, а заказчик
обязуется принять работу и оплатить ее (уплатить цену работы).
Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено
законодательством или соглашением сторон.
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд,
строительный подряд, подряд на проектные или изыскательские
работы) положения, предусмотренные настоящим параграфом,
применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса
о договорах этих видов.
Статья 648. Работы, выполняемые по договору подряда
1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку
(обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее
результата или сдачей ее иным образом заказчику.
2. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик
самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
Статья 649. Выполнение работы иждивением подрядчика
1. Если иное не предусмотрено договором, работа выполняется
иждивением подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.
2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за
предоставление материалов и оборудования, обремененных правами
третьих лиц.
Статья 650. Риск случайной гибели материалов
Риск случайной гибели или случайной порчи (повреждения)
материалов до наступления срока сдачи подрядчиком обусловленной
договором работы несет сторона, предоставившая материалы, а после
наступления этого срока - просрочившая сторона, если иное не
установлено законодательством или договором.
Статья 651. Генеральный подрядчик и субподрядчик
1. Если из законодательства или договора подряда не вытекает
обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу
лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению части своего
обязательства других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик
выступает в роли генерального подрядчика.
2. Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заказчиком своих обязательств по договору подряда, а перед
заказчиком - ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения своего обязательства субподрядчиком в
соответствии с пунктом 1 статьи 314 и статьей 396 настоящего
Кодекса.
Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и
субподрядчик не вправе предъявлять друг к другу требований,
связанных с нарушением договоров, заключенных каждым из них с
генеральным подрядчиком.
3. Подрядчик, который привлек к исполнению договора
субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или
договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки,
причиненные участием такого субподрядчика в исполнении договора.
4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить
договор на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом
случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.
Статья 652. Сроки выполнения работы
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки
выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре
могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов
работы (промежуточные сроки).
Если иное не предусмотрено договором, подрядчик несет
ответственность за нарушение как начального и конечного, так и
промежуточных сроков выполнения работы.
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и
промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в
случаях и в порядке, предусмотренных договором.
3. Указанные в статье 678 настоящего Кодекса последствия
просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока
выполнения работы.
Статья 653. Цена работы
1. В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению
работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких
указаний цена устанавливается судом в соответствии с пунктом 3
статьи 419 настоящего Кодекса, исходя из обычно применяемых за
аналогичные работы цен с учетом необходимых расходов, понесенных
сторонами.
2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек
подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случаях, когда работа выполняется в соответствии со сметой,
составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится
частью договора с момента подтверждения ее заказчиком.
4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой.
При отсутствии других указаний в договоре цена работы (смета)
считается твердой.
5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных
работ и по этой причине - в существенном превышении определенной
приблизительно цены работы (приблизительной сметы), подрядчик
обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не
согласившийся на превышение цены работы (сметы), вправе отказаться
от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика
уплаты ему цены за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о
необходимости превышения указанной в договоре цены (сметы), обязан
выполнить договор, сохраняя право на оплату работ по цене,
определенной в договоре.
6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены
(твердой сметы), а заказчик - ее уменьшения, в том числе и в
случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность
предусмотреть полный объем подлежащей выполнению работы или
необходимых для этого расходов.
При существенном возрастании после заключения договора
стоимости материалов и оборудования, которые должны быть
предоставлены подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами
услуг подрядчик имеет право требовать увеличения установленной
цены (сметы), а при отказе заказчика выполнить его требование -
расторжения договора в соответствии со статьей 446 настоящего
Кодекса.
Статья 654. Экономия подрядчика
1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались
меньше тех, которые учитывались при определении цены (составлении
сметы), подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене,
предусмотренной договором (сметой), если заказчик не докажет, что
полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненной
работы.
2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение
полученной подрядчиком экономии между сторонами.
Статья 655. Порядок оплаты работы
1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная
оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан
уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи
работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в
согласованный срок, либо с согласия заказчика - досрочно.
2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка
только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре.
Статья 656. Право подрядчика на удержание
При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную
цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с
выполнением договора, подрядчик имеет право на удержание в
соответствии со статьей 355 настоящего Кодекса результата работы,
а также принадлежащего заказчику оборудования, переданной для
переработки вещи, остатка неиспользованных материалов и другого
оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком
соответствующих сумм.
Статья 657. Выполнение работы с использованием материалов
заказчика
1. Подрядчик обязан использовать предоставленные заказчиком
материалы экономно и расчетливо, после окончания работы
представить заказчику отчет об израсходовании материалов, а также
возвратить остаток их либо, с согласия заказчика, уменьшить цену
работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика
неиспользованного материала.
2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение
работы, вызванное недостатками предоставленных заказчиком
материалов, если не докажет, что недостатки не могли быть им
обнаружены при надлежащей приемке этих материалов.
Статья 658. Ответственность подрядчика за несохранность
предоставленного заказчиком имущества
Подрядчик несет ответственность за несохранность
предоставленных заказчиком материалов, оборудования, переданной
для переработки вещи или иного имущества, оказавшегося во владении
подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Статья 659. Права заказчика во время выполнения работ
1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество
работ, не вмешиваясь в деятельность подрядчика.
2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению
договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее
к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от
договора и потребовать возмещения убытков. При этом заказчик
должен доказать утрату им интереса к договору, если он будет
выполнен с просрочкой.
3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить
подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от договора либо поручить исправление работы другому
лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4. Если иное не предусмотрено договором, заказчик может в любое
время до сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив
подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до
получения уведомления об отказе заказчика от договора. Заказчик
также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные
прекращением договора, в пределах разницы между частью цены,
выплаченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю
работу.
Статья 660. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан
предупредить заказчика
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных
заказчиком материалов, оборудования, технической документации или
переданной для обработки вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят
годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают
невозможность ее завершения в срок.
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу,
не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на
предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о
приостановлении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к
заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные
обстоятельства.
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит
непригодный или недоброкачественный материал, не изменит указаний
о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер
для устранения обстоятельств, грозящих годности или прочности
работы, подрядчик вправе отказаться от договора и потребовать
возмещения причиненных его прекращением убытков.
Статья 661. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по
договору
Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу
приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих
встречных обязанностей по договору, в частности, таких, как
предоставление материалов, оборудования или подлежащей переработке
вещи, создало невозможность исполнения договора подрядчиком.
Статья 662. Содействие заказчика
1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке,
предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие
в выполнении работы.
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе
требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные
издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения
работы, либо увеличения цены работы.
2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало
невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик
сохраняет право на уплату ему установленной цены с учетом
выполненной части работы, за вычетом сумм, которые подрядчик
получил или мог получить в связи с неисполнением договора.
Статья 663. Приемка выполненных работ заказчиком
1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные
договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять
выполненную работу, а при обнаружении отступлений от договора,
ухудшающих работу, или иных недостатков в работе немедленно
заявить подрядчику об этом.
2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке,
вправе ссылаться на них только в случае, если в акте либо в ином
документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки
либо возможность последующего предъявления требования об их
устранении.
3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права
ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при
обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в
ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть
установлены при обычном способе ее приемки (скрытые недостатки), в
том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан
известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по
поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию
любой из сторон должна быть назначена экспертиза, расходы по
проведению экспертизы несет подрядчик, за исключением случаев,
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений договора или
причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными
недостатками. В этих случаях расходы по экспертизе несет сторона,
потребовавшая ее назначения, а если экспертиза назначена по
соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
6. Если иное не предусмотрено договором, при уклонении
заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по
истечении одного месяца со дня, когда согласно договору работа
должна была передаваться заказчику, и последующего двухкратного
его предупреждения, продать результат работы, а вырученную сумму,
за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести в
депозит нотариальной конторы на имя заказчика.
7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы
повлекло за собой просрочку в сдаче работ, право собственности на
изготовленную (переработанную) вещь признается перешедшим к
заказчику в момент, когда состоялась передача.
Статья 664. Качество работы
1. Выполненная подрядчиком работа должна соответствовать
условиям договора, а при их отсутствии или неполноте -
требованиям, обычно предъявляемым к работе соответствующего рода.
Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или
договором, выполненная работа должна в момент передачи заказчику
обладать свойствами, указанными в договоре или определенными
обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока
быть пригодной для предусмотренного договором использования, а
если оно договором не предусмотрено - для обычного использования
работы такого рода.
2. Если законодательством или в установленном им порядке
предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по
договору подряда, подрядчик, действующий в качестве
предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти
обязательные требования.
Подрядчик может принять на себя по договору обязанность
выполнить работу, отвечающую более высоким требованиям к качеству
по сравнению с установленными обязательными требованиями.
Статья 665. Гарантия качества работы
1. В случае, когда законодательством или договором
предусмотрено предоставление подрядчиком заказчику гарантии
качества работы, подрядчик обязан передать заказчику результат
работы, который должен соответствовать требованиям пункта 1 статьи
664 настоящего Кодекса в течение всего гарантийного срока.
2. Гарантия качества результата работ, если иное не
предусмотрено договором, распространяется на все, составляющее
результат работы.
Статья 666. Порядок исчисления гарантийного срока
1. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный
срок (пункт 1 статьи 665) начинает течь с момента, когда
выполненная работа была принята или должна была быть принята
заказчиком.
2. К исчислению гарантийного срока по договору подряда
применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 - 4
статьи 469 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено
законодательством или соглашением сторон либо не вытекает из
особенностей договора подряда.
Статья 667. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество
работы
1. Если работа выполнена подрядчиком с отступлениями от
договора, ухудшившими работу, или с иными недостатками, которые
делают ее непригодной для предусмотренного в договоре либо - при
отсутствии в договоре соответствующего условия - для обычного
использования, заказчик вправе, поскольку иное не установлено
законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда
право заказчика устранять их предусмотрено в договоре.
2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков работы, за
которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с
возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В
этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданную ему работу
подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
3. Если отступления в работе от условий договора или иные
недостатки работы являются существенными и неустранимыми либо в
установленный заказчиком разумный срок обнаруженные недостатки не
были устранены, заказчик вправе отказаться от договора и
потребовать возмещения причиненных убытков.
4. Подрядчик, предоставивший материалы для выполнения работы,
отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за
товары ненадлежащего качества (пункты 1 - 3 и 5 статьи 471).
Статья 668. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы
1. Срок исковой давности для требований, вызванных ненадлежащим
качеством работы, выполненной по договору подряда, определяется по
правилам статьи 207 настоящего Кодекса.
Срок исковой давности для требований по поводу недостатков
зданий, построек, сооружений, если такие недостатки не могли быть
обнаружены при обычном способе приемки работ, составляет пять лет
со дня обнаружения недостатков.
2. Если законодательством или договором подряда предусмотрено
предоставление подрядчиком гарантии качества работы, установлен
гарантийный срок и заявление по поводу недостатков работы сделано
в пределах гарантийного срока, течение сроков исковой давности
начинается со дня заявления о недостатках.
3. Если в соответствии с договором подряда работа принята
заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со
дня приемки работы в целом.
Статья 669. Обязанность подрядчика передать информацию
заказчику
Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования
предмета договора, если это предусмотрено договором или характер
информации таков, что без нее невозможно использование результатов
работы для целей, указанных в договоре.
Статья 670. Конфиденциальность полученной сторонами информации
Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по
договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и
технических знаниях, в том числе и не пользующихся правовой
охраной, а также сведения, которые могут рассматриваться как
коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без
согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются
соглашением сторон.
Статья 671. Возвращение заказчику материалов и оборудования
В случаях, когда заказчик на основании пункта 4 статьи 659 или
пункта 3 статьи 667 настоящего Кодекса отказывается от договора
подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком
материалы, оборудование, переданную для переработки вещь и иное
имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это
оказалось невозможным - возместить стоимость материалов и
оборудования.
з 2. Бытовой подряд
Статья 672. Договор бытового подряда
По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию
гражданина-заказчика определенную работу, предназначенную
удовлетворить бытовые или другие личные потребности заказчика, а
заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Договор бытового подряда относится к публичным договорам
(статья 421).
Статья 673. Гарантии прав заказчика
1. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор
бытового подряда дополнительных возмездных работ или услуг. При
нарушении этого требования заказчик вправе отказаться от оплаты
соответствующих работ или услуг.
2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться
от договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть
установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления
об отказе заказчика от договора, и возместив ему расходы,
произведенные до этого момента с целью исполнения договора, если
они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора,
лишающие заказчика этого права, ничтожны.
Статья 674. Форма договора
Если иное не предусмотрено законодательством или договором, в
том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к
которым присоединяется заказчик (статья 423), договор бытового
подряда считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи
подрядчиком заказчику квитанции или иного документа,
подтверждающего заключение договора.
Отсутствие у заказчика указанных документов не лишает его права
ссылаться на свидетельские показания в подтверждение факта
заключения договора или его условий.
Статья 675. Публичная оферта работ
1. К рекламе и другим предложениям работ, выполняемых по
договорам бытового подряда, соответственно применяются правила о
публичной оферте товаров, содержащиеся в статье 489 настоящего
Кодекса.
2. При сдаче работ заказчику подрядчик обязан сообщить ему о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и
безопасного использования изготовленной или переделанной вещи либо
иной выполненной работы, а также о возможных для самого заказчика
и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
3. Информация, указанная в настоящей статье, должна быть
предоставлена заказчику на государственном языке. Сведения,
сообщенные или переданные на иностранном языке, считаются не
предоставленными, за исключением случаев, когда сведения были
сообщены или переданы на иностранном языке по желанию заказчика.
4. Заказчик вправе требовать расторжения договора бытового
подряда и возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты
или недостоверности полученной от подрядчика информации был
заключен договор на выполнение работ, не обладающих свойствами,
которые имел в виду заказчик.
Статья 676. Предоставление заказчику информации о работе
Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда
предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о
предлагаемых работах, их видах и особенностях, о цене и форме
оплаты работы, а также сообщить заказчику по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Если по
характеру работы это имеет значение, подрядчик должен указать
заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять.
Статья 677. Выполнение работы из материала подрядчика
1. Если работа по договору бытового подряда выполняется из
материала подрядчика, материал оплачивается заказчиком при
заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с
окончательным расчетом при получении заказчиком выполненной
подрядчиком работы.
В соответствии с договором материал может быть предоставлен
подрядчиком в кредит, в том числе с условием оплаты заказчиком
материала в рассрочку.
2. Изменение цены предоставленного подрядчиком материала после
заключения договора не влечет перерасчета.
Статья 678. Выполнение работы из материала заказчика
Если работа по договору бытового подряда выполняется из
материала заказчика, в квитанции или ином документе, выдаваемом
подрядчиком заказчику при заключении договора, должны быть указаны
точное наименование, описание и цена материалов, определяемая по
соглашению сторон. Оценка материала в квитанции или ином
аналогичном документе может быть впоследствии оспорена заказчиком
в суде путем представления письменных доказательств.
Статья 679. Цена и оплата работы
Цена работы в договоре бытового подряда определяется
соглашением сторон и не может быть выше указанной в прейскуранте,
объявленном подрядчиком. Работа оплачивается заказчиком после ее
окончательной сдачи подрядчиком. По соглашению сторон работа может
быть оплачена заказчиком при заключении договора полностью или
путем выдачи аванса.
Статья 680. Последствия обнаружения недостатков в выполненной
работе
1. Заказчик может осуществить одно из предусмотренных в статье
667 настоящего Кодекса прав в случае, когда он обнаружил
недостатки во время приемки работ или во время использования
предмета подряда - в течение общих сроков, предусмотренных в
статье 666 настоящего Кодекса, а при наличии гарантийных сроков -
в течение этих сроков.
2. Требование о безвозмездном устранении таких недостатков
работы, выполненной по договору бытового подряда, которые могут
представлять опасность для жизни или здоровья самого заказчика и
других лиц, может быть предъявлено заказчиком или его
правопреемником в течение десяти лет с момента принятия работы,
если в установленном законом порядке не предусмотрены более
длительные сроки (сроки службы). Такое требование может быть
предъявлено независимо от того, когда обнаружены эти недостатки, в
том числе и при обнаружении их по окончании гарантийного срока.
При невыполнении подрядчиком указанного требования заказчик
вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части
цены, уплаченной за работу, либо возмещения расходов, понесенных
на устранение недостатков своими силами или с помощью третьих лиц.
Статья 681. Последствия неявки заказчика за получением работы
1. В случае неявки заказчика за получением выполненной работы
или иного уклонения заказчика от ее приемки подрядчик вправе,
письменно предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня
такого предупреждения продать предмет подряда за разумную цену, а
вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику
платежей, внести в депозит нотариуса на имя заказчика, в
соответствии со статьей 330 настоящего Кодекса.
2. В указанных в пункте 1 настоящей статьи случаях подрядчик
может вместо продажи предмета подряда воспользоваться правом на
его удержание (статья 656) или взыскать с заказчика причиненные
убытки.
Статья 682. Последствия смерти одной из сторон в договоре
В случаях прекращения договора бытового подряда по основаниям,
предусмотренным в статье 413 настоящего Кодекса, последствия
прекращения договора определяются по соглашению между
правопреемником соответствующей стороны и ее контрагентом, а при
недостижении ими соглашения - судом с учетом размера выполненных
работ и их цены, стоимости истраченного и сохранившегося
материала, а также других существенных обстоятельств.
з 3. Строительный подряд
Статья 683. Договор строительного подряда
1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в
установленный договором срок построить по заданию заказчика
определенный объект либо выполнить иную строительную работу, а
заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для
выполнения работы, принять ее и уплатить за нее обусловленную
цену.
2. Договор строительного подряда заключается на строительство
или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома),
сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных,
пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строящимся
объектом работ.
Если это предусмотрено договором, подрядчик принимает на себя
обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия
заказчиком в течение указанного в договоре срока.
3. Заказчик может передавать осуществление прав и обязанностей
по договору от своего имени инженерной организации.
Объем прав инженерной организации определяется договором
строительного подряда.
4. Собственником незавершенного строительства до его сдачи
заказчику и оплаты им является подрядчик.
Статья 684. Риск гибели или повреждения объекта подряда
Если объект подряда погиб или поврежден, риск гибели или
повреждения объекта до его приемки несет подрядчик, за исключением
случаев, когда такие последствия наступили по обстоятельствам,
зависящим от заказчика.
Статья 685. Ответственность за безопасность проводимых работ
Ответственность за безопасность проводимых работ несет
подрядчик.
Статья 686. Страхование строящегося объекта
1. Подрядчик обязан за свой счет произвести страхование
предусмотренного договором объекта или комплекса работ, если иной
порядок и условия не определены сторонами в договоре.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию,
должна предоставить другой стороне в порядке, предусмотренном
договором, доказательства заключения ею договора страхования в
соответствии с условиями договора строительного подряда, включая
данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных
рисках.
2. Страхование риска не освобождает соответствующую сторону от
обязанности принять необходимые меры для предотвращения
наступления страхового случая.
Статья 687. Проектно-сметная документация
1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с
ним работы в соответствии с проектной документацией, определяющей
объем и содержание работ и другие предъявляемые к работам
требования, и сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре предполагается, что
подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в проектной
документации и в смете (проектно-сметной документации).
2. Договором строительного подряда должны быть определены
состав и содержание проектно-сметной документации, а также должно
быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна
предоставить соответствующую документацию.
3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные
проектно-сметной документацией работы и в связи с этим
необходимость дополнительных работ и увеличения сметной стоимости
строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение
[десяти] дней, если законом или договором не предусмотрен для
этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие
работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет
заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если
докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных
работ.
4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом
3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты
выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим
убытков, если не докажет необходимости немедленных действий в
интересах заказчика, в частности в связи с тем, что
приостановление работы могло привести к гибели или повреждению
строящегося объекта.
5. При согласии заказчика на дополнительные работы и их оплату
подрядчик вправе отказаться от выполнения указанных работ лишь в
случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности
подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не
зависящим от него причинам.
Статья 688. Внесение изменений в проектно-сметную документацию
1. Заказчик вправе требовать внесения изменений в проектно-
сметную документацию, не связанных с дополнительными расходами для
подрядчика.
2. Изменения проектно-сметной документации, требующие
дополнительных расходов для подрядчика, осуществляются за счет
заказчика на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.
3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 446
настоящего Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него
причинам стоимость работ превысила смету не менее, чем на десять
процентов.
4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов,
понесенных им в связи с установлением и устранением дефектов в
проектно-сметной документации.
Статья 689. Материальное обеспечение работ
1. Обязанности по обеспечению строительства материалами,
включая детали и конструкции, а также оборудованием несет
подрядчик, если договором не предусмотрено, что материальное
обеспечение строительства в целом или в определенной части
осуществляет заказчик.
2. Подрядчик, в обязанность которого входит материальное
обеспечение строительства, несет риск обнаружившейся невозможности
использования без ухудшения качества выполняемых работ
предоставленных им материалов (деталей, конструкций) или
оборудования.
3. В случаях обнаружившейся невозможности использования без
ухудшения качества выполняемых работ предоставленных заказчиком
материалов (деталей, конструкций) или оборудования подрядчик
обязан потребовать замены их заказчиком в разумный срок, а при
неисполнении этого требования подрядчик вправе отказаться от
договора и потребовать от заказчика уплаты цены договора
пропорционально выполненной части работ, а также возмещения
убытков, не покрытых этой суммой.
Статья 690. Оплата работ
1. Оплата выполненных работ производится заказчиком в размере,
предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, установленные законом
или договором. При отсутствии соответствующих указаний в законе
или договоре оплата выполненных подрядчиком работ производится в
соответствии со статьей 655 настоящего Кодекса.
2. При строительстве "под ключ" указанная в договоре цена
выплачивается однократно в полном объеме после приемки объекта
заказчиком.
Статья 691. Предоставление земельного участка для строительства
Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства
земельный участок такой площади и в таком состоянии, какие указаны
в договоре. При отсутствии в договоре таких указаний площадь и
состояние земельного участка должны обеспечивать своевременное
начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.
Статья 692. Дополнительные обязанности заказчика в договоре
строительного подряда
Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных
договором строительного подряда, передавать подрядчику в
пользование необходимые для осуществления работ здания и
сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес,
временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и
др.
Статья 693. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по
договору
1. Заказчик в договоре строительного подряда вправе
осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством
предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью
использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при
этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора
за выполнением работ отступления от условий договора, которые
могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, обязан
немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший
такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на
обнаруженные им недостатки.
3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства
указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям
договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-
хозяйственную деятельность подрядчика.
4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не
вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и
надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность
осуществлять такой контроль и надзор возложена на заказчика
законодательством или договором.
Статья 694. Сотрудничество сторон в договоре строительного
подряда
Если при выполнении строительства и связанных с ним работ
обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора
строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все
зависящие от нее разумные меры для устранения таких препятствий.
Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на
возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие
препятствия не были устранены.
Статья 695. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и
безопасности ведения строительных работ
1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных
с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об
охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ
и несет ответственность перед третьими лицами за нарушение этих
требований.
2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ
материалы (детали, конструкции) и оборудование, предоставленные
заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к
нарушению обязательных для сторон требований об охране окружающей
среды и безопасности ведения строительных работ.
Статья 696. Обязанности сторон при консервации строительства
Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору
строительного подряда приостановлены и объект строительства
законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном
объеме выполненные до момента консервации работы, а также
возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и
консервацией строительства.
Статья 697. Сдача и приемка работ
1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к
сдаче работ, выполненных по договору строительного подряда, либо,
если это предусмотрено договором, - этапа работ, обязан немедленно
приступить к их приемке.
2. Заказчик организует и осуществляет приемку работ за свой
счет, если иное не предусмотрено договором. В предусмотренных
законом или иными правовыми актами случаях в приемке работ должны
участвовать представители государственных органов и органов
местного самоуправления.
3. Заказчик, предварительно принявший отдельные этапы работ,
несет риск их гибели или повреждения не по вине подрядчика, в том
числе и в случаях, когда договором предусмотрено выполнение работ
за риск подрядчика.
4. Сдача работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляется
актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от
подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается
другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки работ может быть признан
судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от
подписания акта признаны судом необоснованными.
5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором
либо вытекает из характера работы, выполняемой по договору
строительного подряда, ее приемке должны предшествовать
предварительные испытания. В этих случаях приемка работы может
осуществляться только при положительном результате предварительных
испытаний.
6. Заказчик вправе отказаться от приемки работы в случае
обнаружения недостатков, которые исключают возможность ее
использования для указанной в договоре цели и не могут быть
устранены подрядчиком, заказчиком или третьим лицом.
Статья 698. Ответственность подрядчика за качество работ
1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за
допущенные отступления от требований, предусмотренных договором,
техническим проектом и обязательными для сторон строительными
нормами и правилами, а также за недостижение указанных в проектно-
сметной документации показателей объекта строительства, в том
числе таких, как производственная мощность предприятия.
При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.)
здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за
снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания,
сооружения или его части.
2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без
согласия заказчика мелкие отступления от проектной документации,
не затрагивающие существенных интересов заказчика.
Статья 699. Гарантии качества в договоре строительного подряда
1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором
строительного подряда, гарантирует достижение объектом
строительства указанных в проектно-сметной документации
показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с
договором на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок
составляет десять лет со дня принятия объекта заказчиком, если
иной гарантийный срок не предусмотрен законом или договором.
2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные
в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли
вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной
его эксплуатации или неправильности инструкций по его
эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им
третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного
самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков (дефектов или недоделок), за которые отвечает
подрядчик.
4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков,
указанных в пункте 1 статьи 698 настоящего Кодекса, заказчик
должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
5. Договором строительного подряда может быть предусмотрено
право заказчика удержать предусмотренную в договоре часть
указанной в смете цены работ до завершения гарантийного срока.
Статья 700. Устранение недостатков за счет заказчика
1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена
обязанность подрядчика устранить по требованию заказчика и за счет
заказчика недостатки (дефекты и недоделки), за которые подрядчик
не несет ответственности.
2. Подрядчик вправе отказаться от выполнения указанных в пункте
1 настоящей статьи работ в случаях, когда они не связаны
непосредственно с предметом договора либо не могут быть выполнены
подрядчиком по не зависящим от него причинам.
Статья 701. Ипотека земельного участка
Наряду с правом удержания в случаях, предусмотренных договором,
исполнение любых обязательств заказчика по договору строительного
подряда, включая оплату выполненных работ, может быть обеспечено
также ипотекой земельного участка, на котором осуществляется
строительство или связанные с ним работы.
Статья 702. Правовое регулирование строительного подряда
Отношения по договору строительного подряда могут
регулироваться наряду с настоящим Кодексом и в соответствии с ним
также законодательством о строительном подряде.
з 4. Подряд на проектные и изыскательские работы
Статья 703. Договор подряда на проектные и изыскательские
работы
1. По договору подряда на проектные и изыскательские работы
подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию
заказчика разработать проектно-сметную документацию и (или)
выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется их принять и
оплатить.
2. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск
случайной невозможности исполнения договора на проектные и
изыскательские работы лежит на заказчике.
Статья 704. Исходные данные для проектных и изыскательских
работ
1. По договору подряда на проектные и изыскательские работы
заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а
также иные исходные данные, необходимые для составления проектно-
сметной документации. Задание на проектирование по поручению
заказчика может быть подготовлено подрядчиком. В этом случае
задание становится обязательным для сторон с момента его
утверждения заказчиком.
2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в
задании и других исходных данных для проектирования и выполнения
изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия
заказчика.
Статья 705. Обязанности заказчика
По договору подряда на проектные и изыскательские работы
заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:
уплатить подрядчику установленную цену после завершения всех
работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов
работ;
использовать проектно-сметную документацию, полученную от
подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не
передавать проектно-сметную документацию третьим лицам и не
разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
оказывать услуги подрядчику в выполнении проектных и
изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в
договоре;
участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой
проектно-сметной документации с компетентными государственными
органами и органами местного самоуправления;
возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные
изменением исходных данных для проектирования и изыскательских
работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к
заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной
проектной документации или выполненных изыскательских работ.
Статья 706. Обязанности подрядчика
По договору подряда на проектные и изыскательские работы
подрядчик обязан:
выполнять работы в соответствии с переданными ему при
заключении договора исходными данными на проектирование;
согласовывать с заказчиком готовую проектно-сметную
документацию, а при необходимости вместе с заказчиком -
выполненный проект с компетентными государственными органами и
органами местного самоуправления;
передать заказчику готовую проектно-сметную документацию и
результаты изыскательских работ единовременно;
не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без
согласия заказчика.
Статья 707. Гарантии подрядчика
Подрядчик по договору подряда на проектные и изыскательские
работы гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права
препятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на
основе подготовленной подрядчиком проектно-сметной документации.
Статья 708. Ответственность подрядчика за недостатки
документации и работ
1. Подрядчик по договору подряда на проектные и изыскательские
работы несет ответственность за недостатки проектно-сметной
документации и изыскательских работ, включая недостатки,
обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе
эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-
сметной документации и данных изыскательских работ.
2. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации
или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика
обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и
соответственно произвести необходимые дополнительные
изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные
убытки, если законом или договором не установлено иное.
Статья 709. Правовое регулирование подряда на проектные и
изыскательские работы
Отношения по договору подряда на проектные и изыскательские
работы могут регулироваться наряду с настоящим Кодексом и в
соответствии с ним также законодательством о подряде на проектные
и изыскательские работы.
з 5. Подряд на научно-исследовательские работы.
Подряд на опытно-конструкторские и технологические работы
Статья 710. Договоры на научно-исследовательские и на опытно-
конструкторские и технологические работы
1. По договору на научно-исследовательские работы подрядчик
(исполнитель) обязуется провести обусловленные заданием заказчика
научные исследования, а по договору на опытно-конструкторские и
технологические работы - разработать образец нового изделия,
конструкторскую документацию на него, новую технологию или
изготовить образец; заказчик обязуется выдать подрядчику
(исполнителю) техническое задание, принять работу и оплатить ее.
2. Договор с подрядчиком (исполнителем) может охватывать как
весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления
образцов, так и отдельные их элементы.
Статья 711. Выполнение работ
1. Подрядчик (исполнитель) обязан произвести научные
исследования лично. Если иное не предусмотрено договором, он
вправе привлекать к исполнению договора на научно-
исследовательские работы третьих лиц только с согласия заказчика.
2. При выполнении опытно-конструкторских и технологических
работ подрядчик вправе, если иное не предусмотрено договором,
привлекать к его исполнению третьих лиц в качестве субподрядчиков.
Статья 712. Сдача, приемка и оплата работ
Подрядчик (исполнитель) обязан сдать, а заказчик принять и
оплатить полностью завершенные научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы. Договором могут быть
предусмотрены принятие и оплата отдельных этапов работ либо иной
способ оплаты.
Статья 713. Конфиденциальность сведений о договоре
Если иное не предусмотрено договором на научно-
исследовательские работы либо на опытно-конструкторские и
технологические работы:
как подрядчик (исполнитель), так и заказчик обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода
его исполнения и полученных результатов. Объем сведений,
признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре;
подрядчик вправе осуществлять патентование результатов работ,
полученных по указанным договорам, только с согласия заказчика.
Статья 714. Права сторон на результаты работ
1. Заказчик по договору на научно-исследовательские работы либо
на опытно-конструкторские и технологические работы имеет право
использовать переданные ему результаты работ в пределах и на
условиях, предусмотренных договором.
2. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик
(исполнитель) вправе использовать полученный им результат работ
для себя.
3. Договором может быть предусмотрено право подрядчика
(исполнителя) реализовывать результаты работ третьим лицам.
Статья 715. Обязанности заказчика
Заказчик по договору на научно-исследовательские работы либо на
опытно-конструкторские и технологические работы обязан:
выдать подрядчику (исполнителю) техническое задание и
согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или
тематику работ;
передавать подрядчику (исполнителю) необходимую для выполнения
работ информацию;
принять выполненные работы и оплатить их (статья 712).
Статья 716. Обязанности подрядчика (исполнителя)
1. Подрядчик (исполнитель) по договору на научно-
исследовательские работы либо на опытно-конструкторские и
технологические работы обязан:
1) выполнить работы в соответствии с согласованной с заказчиком
программой (технико-экономическими параметрами) или тематикой и
передать заказчику результат в предусмотренный договором срок;
2) соблюдать требования, связанные с правовой охраной
интеллектуальной собственности (статья 34);
3) своими силами и за свой счет устранять допущенные по его
вине недостатки в технической документации, которые могут повлечь
отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в
техническом задании заказчика или в договоре;
4) незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной
невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности
продолжения работы;
5) гарантировать заказчику отсутствие у третьих лиц
исключительных прав на переданные на основании таких договоров
результаты;
6) выдать необходимые для использования результатов работ
лицензии.
2. Если иное не предусмотрено договорами на научно-
исследовательские либо на опытно-конструкторские и технологические
работы, подрядчик (исполнитель) обязан:
1) воздерживаться от публикации без согласия заказчика научно-
технических результатов, полученных при выполнении работ;
2) принимать меры для защиты полученных при выполнении работ
способных к правовой охране результатов и информировать об этом
заказчика;
3) предоставить заказчику, если в договоре не предусмотрено
иное, исключительную лицензию на использование обладающих правовой
защитой научно-технических результатов, примененных в выполненных
работах.
Статья 717. Последствия невозможности достижения результата в
договоре на научно-исследовательские работы
Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается
невозможность достижения результата вследствие обстоятельств, не
зависящих от подрядчика (исполнителя), заказчик обязан оплатить
стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получения
предусмотренных договором результатов, но не свыше соответствующей
части цены работ, указанной в договоре.
Статья 718. Последствия невозможности достижения результата в
договоре на опытно-конструкторские работы
Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических
работ обнаруживается возникшая не по вине подрядчика невозможность
или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить
понесенные исполнителем затраты.
Статья 719. Ответственность подрядчика (исполнителя) за
нарушение договора
1. Подрядчик (исполнитель) несет ответственность перед
заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора на
научно-исследовательские работы либо на опытно-конструкторские и
технологические работы, если не докажет, что нарушение договора
произошло не по вине подрядчика (исполнителя).
2. Подрядчик (исполнитель) обязан возместить убытки заказчика в
виде реального ущерба в пределах стоимости работ, если договором
не предусмотрено иное.
Статья 720. Правовое регулирование договоров на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Отношения по договорам на научно-исследовательские работы либо
на опытно-конструкторские и технологические работы регулируются
наряду с настоящим Кодексом и в соответствии с ним также законом о
договорах на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы.
Глава 38. ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Статья 721. Договор возмездного оказания услуг
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услугу (совершать определенные действия
или осуществлять определенную деятельность), не имеющую
вещественной формы, а заказчик обязуется оплатить указанную
услугу.
Статья 722. Предмет договора возмездного оказания услуг
Предметом договора являются услуги связи, медицинские,
ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные
услуги, услуги по обучению, культурному обслуживанию и др.
Статья 723. Исполнение договора
При отсутствии в договоре иных указаний исполнитель обязан
оказать предусмотренную договором услугу (услуги) лично.
Статья 724. Цена услуг
1. Заказчик обязан оплатить оказанную ему услугу (услуги) в
сроки и в порядке, указанные в договоре.
2. В случае невозможности исполнения, возникшей не по вине
исполнителя, заказчик обязан выплатить разумное вознаграждение за
вычетом выгод, которые исполнитель приобрел или мог приобрести
вследствие освобождения его от оказания услуги (услуг). В случаях,
когда невозможность исполнения возникла по вине заказчика, цена
услуг подлежит оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено
законом или договором.
Статья 725. Ответственность исполнителя за нарушение договора
1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
возмездного оказания услуг исполнитель обязан возместить заказчику
причиненные убытки в полном объеме, но не свыше двукратного
размера предусмотренной договором цены услуг.
2. В случаях, когда исполнитель не исполнил или ненадлежащим
образом исполнил обязательство при осуществлении
предпринимательской деятельности, договором может быть
предусмотрена повышенная против указанной в пункте 1 настоящей
статьи ответственность.
Статья 726. Расторжение договора
1. Заказчик вправе требовать расторжения договора возмездного
оказания услуг при условии выплаты полностью установленной их
цены, кроме случаев, когда расторжение договора вызвано виновными
действиями исполнителя.
2. Исполнитель вправе требовать расторжения договора
возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения
заказчику убытков, причиненных расторжением договора, кроме
случая, когда это произошло по вине заказчика.
Статья 727. Правовое регулирование договора возмездного
оказания услуг
Общие положения о подряде (статьи 647 - 671) и положения о
бытовом подряде (статьи 672 - 682) применяются к договору
возмездного оказания услуг, если это не противоречит правилам
настоящей главы, а также особенностям предмета договора
возмездного оказания услуг.
Глава 39. ПЕРЕВОЗКА
Статья 728. Общие положения
1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа производится на
основании договора перевозки.
2. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами
и кодексами, иными законами и изданными в соответствии с ними
правилами.
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами
транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам
определяются соглашением сторон, если настоящим Кодексом,
транспортными уставами и кодексами, иными законами и изданными в
соответствии с ними правилами не установлено иное.
Статья 729. Договор перевозки груза
1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить
вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его
управомоченному на получение груза лицу (получателю), а
отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную
плату.
2. Заключение договора перевозки грузов подтверждается
составлением транспортной накладной, коносамента или иного
документа, предусмотренного транспортными уставами и кодексами.
Статья 730. Договор перевозки пассажира
1. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется
перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи
пассажиром багажа - также доставить багаж в пункт назначения и
выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир
обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче
багажа - и за провоз багажа.
2. Договор перевозки пассажира и багажа удостоверяется
соответственно билетом и багажной квитанцией.
3. Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном
транспортными уставами и кодексами:
перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных
условиях;
провозить с собой бесплатно багаж в пределах установленных
норм;
сдавать к перевозке багаж бесплатно в пределах установленных
норм, а при превышении норм - за плату по тарифу.
Статья 731. Договор чартера (фрахтования)
По договору чартера (фрахтования) одна сторона (фрахтовщик)
обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю
или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств
на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров, багажа и
грузов.
Порядок заключения договора чартера (фрахтования), а также
форма указанного договора и его виды устанавливаются транспортными
уставами и кодексами.
Статья 732. Прямое смешанное сообщение
Взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов,
пассажиров и багажа разными видами транспорта по единому
транспортному документу (прямое смешанное сообщение), а также
порядок организации этих перевозок определяются соглашениями между
организациями соответствующих видов транспорта, заключаемыми в
соответствии с законодательством о прямых смешанных
(комбинированных) перевозках.
Статья 733. Перевозка транспортом общего пользования
1. Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией,
признается перевозкой транспортом общего пользования, если из
закона, иных правовых актов или выданной этой организации лицензии
вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки
пассажиров, грузов и (или) багажа по обращению любого гражданина
или юридического лица.
2. Договор перевозки транспортом общего пользования является
публичным договором (статья 421).
Статья 734. Провозная плата
1. За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается плата,
установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено
законодательством.
2. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом
общего пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых
в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами.
3. Работы и услуги, выполняемые по требованию грузовладельцев и
не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон.
4. Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для
перевозки грузы в обеспечение причитающейся ему провозной платы и
других платежей по перевозке (статья 355), если иное не
установлено законом.
Статья 735. Подача транспортных средств, погрузка (разгрузка)
грузов
1. Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в
срок, установленный принятой заявкой (заказом), договором на
организацию перевозок или иным договором, исправные транспортные
средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего
груза.
Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных
средств, не пригодных для перевозки соответствующего груза.
2. Погрузка (разгрузка) грузов осуществляется транспортной
организацией или отправителем (получателем) в порядке,
предусмотренном договором, с соблюдением правил, установленных
транспортными уставами, кодексами и изданными в соответствии с
ними правилами.
3. Погрузка (разгрузка) груза, осуществляемая силами и
средствами отправителя (получателя) груза, должна производиться в
сроки, предусмотренные договором, если такие сроки не установлены
транспортными уставами и кодексами и изданными в соответствии с
ними правилами.
Статья 736. Срок доставки груза, пассажира и багажа
Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт
назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном
транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков
- в разумный срок.
Статья 737. Ответственность по обязательствам, вытекающим из
перевозки
1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
обязательств, вытекающих из перевозки, стороны несут
ответственность, установленную настоящим Кодексом, транспортными
уставами и кодексами, а также соглашением сторон.
2. Соглашения транспортных организаций с пассажирами и
грузовладельцами об ограничении или устранении установленной
законом ответственности недействительны, за исключением случаев,
когда возможность таких соглашений при перевозках груза
предусмотрена транспортными уставами и кодексами.
Статья 738. Ответственность перевозчика за неподачу
транспортных средств и отправителя за неиспользование поданных
транспортных средств
1. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки
груза в соответствии с принятой заявкой (заказом) или иным
договором, а отправитель за непредъявление груза либо
неиспользование поданных транспортных средств по иным причинам
несут ответственность, установленную транспортными уставами и
кодексами, а также соглашением сторон.
2. Перевозчик и отправитель груза освобождаются от
ответственности в случае неподачи или несвоевременной подачи
транспортных средств, либо неиспользования транспортных средств,
если это произошло вследствие:
непреодолимой силы или иных явлений стихийного характера, а
также военных действий;
прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных
направлениях или по определенным направлениям, установленного в
порядке, предусмотренном транспортными уставами или кодексами;
иных случаев, предусмотренных транспортными уставами и
кодексами.
Статья 739. Ответственность перевозчика за задержку отправления
пассажира
1. За задержку в отправлении транспортных средств для перевозки
пассажира или опоздание в прибытии транспортных средств в пункт
назначения, за исключением перевозок в городском и пригородном
сообщениях, перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере,
установленном транспортными уставами и кодексами, если не докажет,
что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой
силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающих
жизни и здоровью пассажиров, и иных обстоятельств, не зависящих от
перевозчика.
2. В случае отказа пассажира от перевозки по причине задержки
отправления транспортных средств перевозчик обязан возвратить
пассажиру провозную плату и другие понесенные им расходы.
Статья 740. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и
повреждение груза или багажа
1. Перевозчик отвечает за утрату, недостачу и повреждение
принятого к перевозке груза и багажа, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение груза или багажа произошла не по его
вине.
В транспортных уставах и кодексах могут быть предусмотрены
случаи, когда доказательство вины перевозчика в утрате, недостаче
или повреждении груза возлагается на получателя или отправителя.
2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа,
возмещается перевозчиком в следующем размере:
в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере
стоимости утраченного или недостающего груза или багажа;
в случае повреждения груза или багажа - в размере суммы, на
которую понизилась его стоимость, а при невозможности
восстановления поврежденного груза или багажа - в размере его
стоимости;
в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с
объявлением его ценности - в размере объявленной стоимости груза
или багажа.
3. Транспортная организация наряду с возмещением реального
ущерба возвращает отправителю (получателю) провозную плату,
взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного
или поврежденного груза, если эта плата не входит в цену груза.
4. За утрату, порчу, повреждение, недостачу груза перевозчики в
прямом смешанном сообщении отвечают перед грузоотправителем
(грузополучателем) солидарно.
Ответственность за просрочку несет последний перевозчик, если
не докажет, что просрочка произошла не по вине перевозчиков.
Статья 741. Договоры об организации перевозок
Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления
систематических перевозок могут заключать долгосрочные договоры об
организации перевозок.
По договору об организации перевозки грузов перевозчик
обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец -
предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В договоре
об организации перевозки грузов определяются объемы, сроки и
другие условия предоставления транспортных средств и предъявления
грузов для перевозки, порядок расчетов, а также иные условия
организации перевозки.
Статья 742. Договоры между транспортными организациями
Между организациями различных видов транспорта могут
заключаться договоры об организации работы по обеспечению
перевозок грузов (узловые соглашения, договоры на централизованный
завоз (вывоз) грузов и другие).
Порядок заключения таких договоров определяется транспортными
уставами и кодексами и принятым в соответствии с ними
законодательством.
Статья 743. Претензии и иски по перевозкам грузов
1. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки
груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке,
предусмотренном транспортными уставами или кодексами.
2. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из
перевозки груза, устанавливается в один год с момента,
определяемого в соответствии со статьей 202 настоящего Кодекса.
3. Правила настоящей статьи не распространяются на требования,
вытекающие из перевозки пассажира или багажа.
Статья 744. Ответственность перевозчика за причинение смерти
или повреждение здоровья пассажира
Ответственность перевозчика за причинение смерти или
повреждение здоровья пассажира определяется по правилам главы 55
настоящего Кодекса, если законом или договором не предусмотрена
повышенная ответственность перевозчика.
Глава 40. ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Статья 745. Договор транспортной экспедиции
1. По договору транспортной экспедиции экспедитор обязуется за
вознаграждение и за счет клиента (грузоотправителя или
грузополучателя) выполнить или организовать выполнение
определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой
груза.
Договором экспедиции могут быть предусмотрены обязанности
экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по
маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность
экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор
(договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза,
а также другие обязанности, связанные с перевозкой.
В качестве дополнительных услуг договором экспедиции может быть
предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза
операций, как получение требующихся для экспорта или импорта
документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка
количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата
пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на отправителя
(получателя), хранение груза, его получение в пункте назначения, а
также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.
2. Правила настоящей главы распространяются на случаи, когда в
соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются
перевозчиком.
3. Условия выполнения договора транспортной экспедиции
определяются соглашением сторон, если иное не установлено
законодательством о транспортно-экспедиционной деятельности.
Статья 746. Форма договора
1. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной
форме.
2. Отправитель (получатель) груза должен выдать экспедитору
доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей.
Статья 747. Ответственность экспедитора по договору
транспортной экспедиции
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
договору экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям
и в размерах, определяемых в соответствии с правилами главы 25
настоящего Кодекса.
Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано
ненадлежащим выполнением договоров перевозки, ответственность
экспедитора перед отправителем (получателем) определяется теми же
правилами, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий
перевозчик.
Статья 748. Документы и другая информация, предоставляемая
экспедитору
1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую
информацию о свойствах груза, условиях его перевозки, а также иную
информацию, необходимую для исполнения экспедитором обязанности,
предусмотренной договором.
2. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных
недостатках полученной информации, а в случае неполноты информации
запросить у клиента необходимые дополнительные данные.
3. В случае непредоставления клиентом необходимой информации
экспедитор вправе не приступать к исполнению соответствующих
обязанностей до предоставления такой информации.
4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные
экспедитору в связи с нарушением обязанности по предоставлению
информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 749. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом
Если из договора экспедиции не вытекает обязанность экспедитора
исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к
исполнению своих обязанностей других лиц.
Возложение исполнения обязательства на третье лицо не
освобождает экспедитора от ответственности перед клиентом за
выполнение договора.
Статья 750. Отказ от договора экспедиции
Клиент или экспедитор вправе отказаться от исполнения договора
экспедиции, предупредив об этом другую сторону в разумный срок.
При одностороннем отказе от исполнения договора сторона,
заявившая отказ, возмещает другой стороне убытки, вызванные
прекращением договора.
Глава 41. ЗАЕМ И КРЕДИТ
з 1. Заем
Статья 751. Договор займа
1. По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в
собственность другой стороне (заемщику) деньги или вещи,
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить
заимодавцу единовременно или в рассрочку такую же сумму денег или
равное взятому взаймы количество вещей того же рода и качества
(сумму займа).
2. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег
или вещей.
Статья 752. Форма договора займа
1. Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если
его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный
законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда
стороной в договоре является юридическое лицо, - независимо от
суммы.
2. Несоблюдение письменной формы договора займа влечет
последствия, предусмотренные статьей 161 настоящего Кодекса.
3. Договор займа признается заключенным в письменной форме при
наличии расписки заемщика или иного документа, удостоверяющего
передачу ему заимодавцем определенной суммы или определенного
количества вещей.
4. Письменная форма договора займа считается соблюденной, если
заемное обязательство удостоверено выданным заемщиком векселем,
облигацией либо иной ценной бумагой, определяющей сумму займа и
права заимодавца на его взыскание.
Статья 753. Проценты по договору займа
1. Если иное не предусмотрено законом или договором, заимодавец
имеет право на получение от заемщика процентов на сумму займа в
размерах и порядке, определенных договором. При отсутствии в
договоре условий о процентах их размер определяется надлежаще
установленной ставкой банковского процента на день уплаты
заемщиком своего долга или его соответствующей части.
2. Договор займа, заключенный между гражданами на сумму, не
превышающую пятидесятикратного установленного законом минимального
размера оплаты труда, и не связанный с осуществлением
предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон,
предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено
иное.
3. Если по договору займа заемщику передаются вещи,
определенные родовыми признаками, проценты подлежат уплате в
случае, когда их размер и форма (денежная или натуральная)
предусмотрены договором.
4. Порядок и строки выплаты процентов устанавливаются договором
займа. Если порядок и сроки выплаты процентов не установлены
договором, то они выплачиваются в порядке и сроки, предусмотренные
договором для возврата основного долга.
Статья 754. Обязанность заемщика возвратить сумму займа
1. Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа
в срок и в порядке, предусмотренные договором.
Если срок возврата суммы займа договором не установлен, она
должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня
предъявления заимодавцем требования об этом.
2. Сумма беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком
досрочно.
Сумма займа, предоставленного под проценты, может быть
возвращена досрочно с согласия заимодавца.
Проценты по займу могут быть выплачены досрочно в любое время.
Статья 755. Последствия нарушения договора заемщиком
1. Если иное не предусмотрено законодательством или договором,
в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту
сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом
1 статьи 390 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была
быть возвращена, по день ее возврата заимодавцу.
2. Если договором предусмотрено возвращение займа по частям (в
рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для
возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать
досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с
причитающимися процентами. Настоящее правило не применяется, если
заемщик уже возвратил более половины суммы займа.
3. Если договором предусмотрена выплата процентов по займу в
сроки, опережающие сроки возврата самого займа, то при нарушении
этой обязанности заимодавец вправе потребовать от заемщика
досрочного возврата суммы займа вместе с причитающимися
процентами.
Статья 756. Оспаривание договора займа
Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности,
доказывая, что деньги или вещи в действительности не получены им
от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в
договоре.
Договор займа, который должен быть заключен в письменной форме
(статья 752), не может быть оспорен по безденежности с помощью
свидетельских показаний, за исключением случаев, когда договор был
заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения
тяжелых обстоятельств (статья 178).
Статья 757. Обеспечение исполнения обязательств заемщика
При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа
обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при
утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам,
за которые заимодавец не отвечает, заимодавец вправе потребовать
от заемщика досрочной уплаты долга, если иное не предусмотрено
договором.
Статья 758. Целевой заем
1. Если иное не предусмотрено договором, заемщик использует
полученные по договору займа средства по своему усмотрению.
2. Если договор займа заключен с условием использования
заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем),
заемщик обязан предоставить заимодавцу возможность осуществлять
контроль за целевым использованием суммы займа.
3. В случае невыполнения заемщиком условия договора о целевом
использовании суммы займа заимодавец вправе потребовать от
заемщика досрочной уплаты долга.
Статья 759. Новация долга в заемное обязательство
1. По соглашению сторон всякий долг, возникший из купли-
продажи, имущественного найма или из иного основания, может быть
заменен заемным обязательством.
2. Замена долга заемным обязательством осуществляется с
соблюдением правил настоящего Кодекса о новации (статья 409) и
совершается в форме, установленной для договора займа (статья
752).
Статья 760. Договор государственного займа
1. По договору государственного займа заемщиком выступает
государство, а заимодавцем - гражданин или юридическое лицо.
2. Государственные займы являются добровольными.
3. Договор государственного займа заключается путем
приобретения заимодавцем выпущенных государственных облигаций или
иных государственных ценных бумаг, удостоверяющих право заимодавца
на получение от заемщика предоставленных ему взаймы денежных
средств или, в зависимости от условий займа, - иного имущества,
установленных процентов либо иных имущественных прав в сроки,
предусмотренные условиями выпуска займа в обращение.
4. Изменение условий выпущенного в обращение займа (конверсия
займа), в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 446
настоящего Кодекса, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
5. Государство несет ответственность по договору
государственного займа в соответствии с правилами статьи 151
настоящего Кодекса.
6. Правила о договоре государственного займа соответственно
применяются к займам, выпускаемым в соответствии с законом
административно-территориальными единицами (административно-
территориальными образованиями, муниципальными образованиями).
з 2. Кредит
Статья 761. Кредитный договор
1. По кредитному договору одна сторона - банк или иная
кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные
средства (кредит) другой стороне (заемщику) в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
2. В случаях, когда в соответствии с законодательством
допускается осуществление кредитования коммерческими
организациями, не являющимися кредитными организациями, правила о
кредитном договоре применяются к отношениям по кредитованию,
осуществляемому такими коммерческими организациями.
3. К отношениям по кредитному договору применяются правила
настоящего Кодекса о договоре займа, если иное не предусмотрено
правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа
кредитного договора.
Статья 762. Форма кредитного договора
Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность
кредитного договора. Такой договор считается ничтожным.
Статья 763. Отказ от предоставления или получения кредита
1. Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику
предусмотренного договором кредита полностью или частично при
признании заемщика неплатежеспособным, невыполнении им
обязанностей по обеспечению кредита, нарушении предусмотренной
договором обязанности целевого использования кредита, а также в
других случаях, предусмотренных договором.
2. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или
частично. Он должен уведомить об этом кредитора до установленного
договором срока предоставления кредита. Заемщик, являющийся
юридическим лицом, должен возместить кредитору убытки, причиненные
отказом от получения кредита, если иное не предусмотрено
договором.
Статья 764. Договор о предоставлении вещей в кредит
Сторонами может быть заключен договор, предусматривающий
обязанность одной стороны предоставить другой стороне на условиях
кредитного договора вещи, определенные родовыми признаками.
Если иное не предусмотрено таким договором, его условия о
количестве, ассортименте, комплектности, качестве, таре и (или)
упаковке предоставляемых вещей должны исполняться в соответствии с
правилами о договоре купли-продажи товаров (статьи 462 - 481).
Статья 765. Товарный кредит
1. Договорами, исполнение которых связано с передачей в
собственность другой стороне денежных сумм или вещей, определяемых
родовыми признаками, может предусматриваться предоставление этой
стороне или этой стороной кредита, в том числе в виде аванса,
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ
или услуг (товарный кредит), если иное не установлено законом.
2. К товарному кредиту соответственно применяются правила
статей 761 - 764 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено
правилами о договоре, из которого возникло соответствующее
обязательство, и не противоречит существу этого обязательства.
Глава 42. БАНКОВСКИЙ ВКЛАД
Статья 766. Договор банковского вклада
1. По договору банковского вклада (банковского депозита) одна
сторона (банк), принявшая поступившую на счет другой стороны
(вкладчика) денежную сумму (вклад), обязуется возвратить вкладчику
эту сумму и выплатить на нее проценты или доход в иной форме на
условиях и в порядке, предусмотренных договором.
Договор банковского вклада считается заключенным со дня
поступления суммы вклада в банк.
2. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком выступает
гражданин, является публичным договором (статья 421).
3. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен
вклад, применяются правила о договоре банковского счета (глава
43), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы или не
вытекает из существа договора банковского вклада.
4. Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются
также к другим кредитным организациям при заключении ими договора
банковского вклада.
Статья 767. Право привлекать денежные средства во вклады
1. Право привлекать денежные средства во вклады имеют банки,
которым такое право предоставлено лицензией, выданной в порядке,
установленном законом.
2. В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на
это права, вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы
вклада, а также уплаты на нее процентов, предусмотренных статьей
390 настоящего Кодекса, и возмещения сверх суммы процентов всех
причиненных вкладчику убытков.
Если таким лицом приняты на условиях договора банковского
вклада денежные средства юридического лица, применяются
соответствующие правила настоящего Кодекса об основаниях и
последствиях недействительности сделок (параграф 2 главы 7).
3. Если иное не установлено законом, последствия,
предусмотренные пунктом вторым настоящей статьи, применяются также
в случаях привлечения кем бы то ни было денежных средств граждан и
юридических лиц:
во вклады под векселя или иные ценные бумаги, не допускающие
возможности получения их держателями вклада по первому требованию
и осуществления вкладчиком других прав, предусмотренных правилами
настоящей главы;
путем продажи им акций и других ценных бумаг, выпуск которых
признан незаконным.
Статья 768. Форма договора банковского вклада
1. Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной
форме.
Письменная форма договора банковского вклада считается
соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной
книжкой, банковским (сберегательным) сертификатом или иным
выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям,
предусмотренным для таких документов законом, установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в
банковской практике обычаями делового оборота.
2. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада
влечет недействительность этого договора.
Статья 769. Виды вкладов
1. Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи
вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо на
условиях возврата вклада по истечении определенного договором
срока (срочный вклад).
Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных
условиях их возврата, не противоречащих законодательству.
2. По договору банковского вклада любого вида банк обязан
выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика.
Условие договора об отказе от права на получение вклада по
первому требованию недействительно.
3. В случаях, когда срочный либо другой вклад, иной, чем вклад
до востребования, возвращается вкладчику по его требованию до
истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных
в договоре, проценты по вкладу выплачиваются в размере,
соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам
до востребования, если иное не предусмотрено договором.
4. В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного
вклада по истечении срока либо суммы вклада, внесенного на иных
условиях возврата, - по наступлении предусмотренных договором
обстоятельств, договор считается продленным на условиях вклада до
востребования, если иное не предусмотрено договором.
Статья 770. Проценты на вклад
1. Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в
размере, определяемом договором.
При отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых
процентов банк обязан выплачивать проценты в размере, определяемом
в соответствии с пунктом первым статьи 753 настоящего Кодекса.
2. Если иное не предусмотрено договором, банк вправе изменять
размер процентов, выплачиваемых на вклады до востребования.
В случае уменьшения банком размера процентов новый размер
процентов применяется к вкладам, внесенным до сообщения вкладчикам
об уменьшении процентов, по истечении месяца с момента
соответствующего сообщения, если иное не предусмотрено договором.
3. Определенный договором размер процентов по вкладу,
внесенному на условиях его возврата по истечении определенного
срока либо по наступлении предусмотренных договором обстоятельств,
не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не
предусмотрено договором.
Статья 771. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
1. Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее поступления в банк, по день, предшествующий
ее возврату вкладчику либо ее списанию со счета вкладчика по иным
основаниям.
2. Если иное не предусмотрено договором, проценты на сумму
банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по
истечении каждого квартала года отдельно от суммы вклада, а
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на
которую начисляются проценты.
При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому
моменту проценты.
Статья 772. Обеспечение возврата вклада
1. Средства и способы, которые банк обязан использовать для
обеспечения возврата полученных им вкладов, определяются законом и
договором.
2. Банк обязан предоставлять по требованию вкладчика информацию
об обеспеченности возврата вклада.
3. При невыполнении банком обязанностей по обеспечению возврата
вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий
вкладчик вправе потребовать от банка немедленного возврата суммы
вклада, уплаты на нее процентов и возмещения причиненных убытков в
соответствии со статьей 390 настоящего Кодекса.
Статья 773. Ответственность за невыполнение требования о
возврате вклада
В случае невыполнения банком требования вкладчика о возврате
вклада или его части в сроки, предусмотренные статьей 769
настоящего Кодекса, банк обязан независимо от уплаты процентов по
вкладу возместить причиненные убытки в соответствии со статьей 390
настоящего Кодекса.
Статья 774. Внесение третьими лицами денежных средств на счет
вкладчика
Если договором банковского вклада не предусмотрено иное, во
вклад зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя
вкладчика от третьих лиц с указанием необходимых данных о его
счете по вкладу. При этом предполагается, что вкладчик выразил
согласие на получение денежных средств от таких лиц, предоставив
им необходимые данные о счете по вкладу.
Статья 775. Вклада пользу третьего лица
1. Вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего
лица.
Указание имени гражданина (статья 42) или наименования
юридического лица (статья 67), в пользу которого вносится вклад,
является существенным условием соответствующего договора
банковского вклада.
2. Если иное не предусмотрено договором, третье лицо, на имя
которого внесен вклад, приобретает права вкладчика с момента
поступления денег на его счет.
3. В случаях, когда третье лицо, на имя которого внесен вклад,
отказалось от него, лицо, заключившее договор банковского вклада
на имя третьего лица, вправе истребовать вклад обратно либо
перевести его на свое имя.
Статья 776. Сберегательная книжка
1. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, заключение
договора банковского вклада с гражданином и внесение денежных
средств на его счет по вкладу удостоверяется сберегательной
книжкой.
В сберегательной книжке должны быть указаны и удостоверены
банком наименование и место нахождения банка (статья 67) или его
соответствующего филиала, и номер счета по вкладу, а также все
суммы денежных средств, зачисленных на счет, все суммы денежных
средств, списанных со счета, и остаток денежных средств На счете
на момент предъявления сберегательной книжки в банк.
Поскольку не доказано иное состояние вклада, данные о вкладе,
указанные в сберегательной книжке, являются основанием для
расчетов по вкладу между банком и вкладчиком.
2. Договором банковского вклада может быть предусмотрена выдача
именной сберегательной книжки или сберегательной книжки на
предъявителя. Сберегательная книжка на предъявителя является
ценной бумагой.
3. Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение
распоряжений вкладчика о перечислении денежных средств со счета по
вкладу другим лицам осуществляются банком при предъявлении
сберегательной книжки.
Если именная сберегательная книжка утрачена или приведена в
негодное для предъявления состояние, банк по заявлению вкладчика
выдает ему новую сберегательную книжку.
Восстановление прав по утраченной сберегательной книжке на
предъявителя осуществляется в порядке, предусмотренном для ценных
бумаг на предъявителя.
Глава 43. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
Статья 777. Договор банковского счета
По договору банковского счета одна сторона - банк или иное
кредитное учреждение (далее - банк) обязуется принимать и
зачислять поступающие на счет другой стороны (владельца счета)
денежные суммы, выполнять распоряжения владельца счета о
перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении
других операций по счету.
Статья 778. Использование банком денежных средств владельца
счета
Банк может использовать имеющиеся на банковском счете денежные
средства владельца счета, гарантируя их наличие при предъявлении
требований к счету и право его владельца беспрепятственно
распоряжаться этими средствами в пределах находящихся на счете
сумм.
Статья 779. Распоряжение владельцем счета денежными средствами
Владелец счета самостоятельно распоряжается своими денежными
средствами, находящимися на счете в банке.
Банк не вправе определять и контролировать направления
использования денежных средств владельца счета и устанавливать
другие не предусмотренные законом или договором ограничения его
прав распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Статья 780. Форма договора банковского счета
1. Договор банковского счета должен быть заключен в письменной
форме.
2. Несоблюдение письменной формы договора банковского счета
влечет недействительность этого договора. Такой договор считается
ничтожным.
Статья 781. Заключение договора банковского счета
1. Договор банковского счета заключается путем открытия банком
клиенту или указанному им лицу счета в банке на условиях,
согласованных сторонами.
2. Юридические лица и граждане самостоятельно выбирают банки
для своего расчетного и кассового обслуживания и могут заключать
договоры банковского счета как с одним, так и несколькими банками.
3. Банк обязан заключить договор с клиентом, обратившимся с
предложением открыть счет на объявленных банком для открытия
счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям,
предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним
банковскими правилами.
Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение
соответствующих операций по которому предусмотрено законом,
учредительными документами банка и выданной ему лицензией, за
исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка
возможности предоставить банковское обслуживание.
При необоснованном уклонении банка от заключения договора
банковского счета клиент вправе предъявить ему требования,
предусмотренные пунктом 4 статьи 440 настоящего Кодекса.
Статья 782. Удостоверение права распоряжения денежными
средствами, находящимися на счете
1. Права лиц, осуществляющих от имени владельца счета
распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета,
удостоверяются владельцем путем представления банку документов,
предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним
банковскими правилами и договором.
2. Владелец счета может дать банку распоряжение о списании
денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе
связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими
лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них
в письменной форме необходимых данных, позволяющих при
предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо,
имеющее право на его предъявление, и установить характер и
основания такого требования.
3. Договором банковского счета может быть предусмотрено
удостоверение прав по распоряжению денежными суммами, находящимися
на счете, электронными средствами платежа и другими документами с
использованием в них аналогов собственноручной подписи (пункт 2
статьи 159), кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что
распоряжение дано уполномоченным на это лицом.
Статья 783. Операции по счету, выполняемые банком
Если иное не предусмотрено договором, банк обязан принимать и
зачислять поступающие на счет денежные средства и выполнять
распоряжения владельца счета о перечислении и выдаче денежных
средств путем совершения операций, предусмотренных для счетов
данного вида законом, установленными в соответствии с ним
банковскими правилами и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота.
Статья 784. Сроки операций по счету
Банк обязан зачислять поступившие на счет денежные средства,
выдавать или перечислять их со счета по распоряжению владельца
счета не позже дня, следующего за днем поступления в банк
соответствующего платежного документа, если иные сроки не
предусмотрены договором.
Статья 785. Кредитование счета
1. В случаях, когда в соответствии с договором банк
осуществляет платежи по требованиям к владельцу счета, несмотря на
отсутствие денежных средств на его счете, банк считается
предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня
осуществления платежа (кредитование счета).
2. Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета,
определяются правилами о займе (статьи 751 - 754, 757), если
договором банковского счета не предусмотрено иное.
Статья 786. Оплата расходов банка на совершение операций по
счету
1. Владелец счета оплачивает услуги банка по совершению
операций с денежными средствами, находящимися на счете, на
условиях, предусмотренных договором.
В случаях, когда цена услуг банка по совершению указанных
операций не определена в договоре, плата за услуги определяется в
соответствии со статьей 419 настоящего Кодекса.
2. Плата за услуги банка, предусмотренная пунктом 1 настоящей
статьи, взимается банком по истечении каждого квартала из денежных
средств владельца счета, находящихся на его счете, если иное не
предусмотрено договором.
Статья 787. Проценты за пользование банком денежными средствами
на счете
1. Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за
использование денежных средств, находящихся на счете, банк
уплачивает владельцу счета проценты, сумма которых зачисляется на
счет.
2. Проценты, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
уплачиваются банком в размере, определяемом договором, а при
отсутствии в договоре соответствующего условия - в размере, обычно
уплачиваемом банком по вкладам до востребования (статья 770).
3. Сумма процентов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные
договором, а в случаях, когда такие сроки договором не
предусмотрены, - по истечении каждого квартала.
Статья 788. Зачет встречных требований банка и владельца счета
1. Денежные требования банка к владельцу счета, связанные с
кредитованием счета (статья 785) и оплатой услуг банка (статья
786), а также требования владельца счета к банку об уплате
процентов за использование денежных средств (статья 787)
прекращаются зачетом (статья 405), если иное не предусмотрено
договором.
2. Зачет требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
осуществляется банком, который обязан информировать владельца
счета о произведенном зачете в порядке и сроки, установленные
договором, а если соответствующие условия сторонами не
согласованы, в порядке и сроки, обычные для банковской практики
представления информации о состоянии денежных средств на
соответствующем счете.
Статья 789. Основания списания денежных средств со счета
1. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на
основании распоряжения владельца счета.
2. Без распоряжения клиента списание денежных средств,
находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в иных
случаях, установленных настоящим Кодексом или иным законом.
Статья 790. Очередность списания денежных средств со счета
1. При наличии на счете денежных средств, сумма которых
достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к
владельцу счета, списание этих средств с его счета осуществляется
в порядке поступления распоряжений владельца счета и других
документов на списание (календарная очередность), если иное не
предусмотрено законом.
2. При недостаточности денежных средств на счете для
удовлетворения всех предъявленных к владельцу счета требований
списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:
в первую очередь осуществляется списание по исполнительным
документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании
алиментов;
во вторую очередь производится списание по исполнительным
документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по
контракту, а также по выплате вознаграждений по авторскому
договору;
в третью очередь производится списание по платежным документам,
предусматривающим платежи в бюджет и во внебюджетные фонды;
в четвертую очередь производится списание по исполнительным
документам, предусматривающим удовлетворение других денежных
требований;
в пятую очередь производится списание по другим платежным
документам в порядке календарной очередности.
Статья 791. Ответственность банка за несвоевременное
осуществление операций по счету и необоснованное списание денежных
средств
В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших
владельцу счета денежных средств либо необоснованного списания
банком средств со счета банк обязан по требованию владельца счета
зачислить соответствующую сумму на счет.
Банк обязан также уплатить на несвоевременно зачисленную или
необоснованно списанную сумму проценты и возместить убытки в
соответствии со статьей 390 настоящего Кодекса. Банк несет такую
же ответственность за несвоевременную выдачу средств со счета и
несвоевременное выполнение распоряжений владельца счета о
перечислении средств со счета.
Статья 792. Тайна банковских счетов
1. Банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счету
и сведений о владельце счета.
2. Сведения об операциях и счетах могут быть предоставлены
только владельцам счетов или их представителям, а также судам,
органам следствия и органам дознания по делам, находящимся в их
производстве, в случае, если на денежные средства на счете может
быть наложен арест, обращено взыскание либо эти средства могут
быть конфискованы.
Такие сведения могут быть предоставлены также нотариусам по
находящимся в их производстве наследственным делам об имуществе
умерших владельцев счетов, а также лицам, в отношении которых
умерший дал банку завещательное распоряжение.
3. В случае разглашения банком сведений, составляющих тайну
счета, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от
банка возмещения причиненных убытков.
Статья 793. Наложение ареста на средства на счете
1. На денежные средства, находящиеся на счете, арест может быть
наложен только по решению суда или по постановлению следственных
органов.
2. Срок ареста денежных средств, находящихся на счете в банке,
не может превышать сроков, установленных процессуальным
законодательством для ведения соответствующего дела.
Статья 794. Обращение взыскания на средства на счете
Принудительное обращение взыскания на денежные средства
юридических лиц и граждан, находящиеся на счетах в банках, включая
принудительное списание и конфискацию, может быть произведено
только на основании вступившего в законную силу приговора или
решения суда.
Статья 795. Закрытие счета
1. Договор банковского счета может быть расторгнут по заявлению
его владельца в любое время.
2. Банк вправе потребовать расторжения договора банковского
счета в случае, когда сумма денежных средств, находящихся на
счете, окажется ниже минимального размера, предусмотренного
законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами
или договором.
3. Расторжение договора является основанием закрытия счета.
4. Остаток денежных средств на счете выдается его владельцу
либо по его указанию перечисляется на другой счет.
Глава 44. РАСЧЕТЫ
з 1. Общие положения
Статья 796. Наличные и безналичные расчеты
1. Расчеты между гражданами и расчеты с участием граждан, не
связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности,
могут производиться наличными деньгами (статья 36) без ограничения
суммы.
2. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с
участием граждан, связанные с осуществлением ими
предпринимательской деятельности (статья 46), производятся в
безналичном порядке. Расчеты между названными лицами могут
производиться также наличными деньгами, если иное не установлено
законом.
3. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные
организации (далее - банки), в которых открыты счета участвующих в
расчетах лиц, если иное не вытекает из закона и не обусловлено
используемой формой расчетов.
4. По договору с клиентом банк может взять на себя обязанность
получения и обслуживания долга клиенту (договор о факторинге).
После погашения долга банк передает полученную сумму клиенту и
взимает с него плату, включающую комиссионные за услуги по
обслуживанию долга, в размере, определенном договором.
Статья 797. Формы безналичных расчетов
1. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты
платежными поручениями, по аккредитивам, чеками, расчеты по
инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных
законодательством, издаваемыми в соответствии с ним банковскими
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота.
2. Стороны по договору вправе избрать и предусмотреть в
договоре любую из форм расчетов, указанных в пункте 1 настоящей
статьи.
з 2. Расчеты платежными поручениями
Статья 798. Общие положения
1. При расчетах платежным поручением банк обязуется по
поручению клиента за счет средств, находящихся на его счете,
перевести определенную денежную сумму на счет указанного клиентом
лица в этом или в ином банке в установленный срок (статья 800).
2. Лицо, указанное в платежном поручении в качестве получателя
средств, не приобретает права требовать от банка совершения
платежа, кроме случаев, когда такое право предусмотрено законом
или договором клиента с банком.
Статья 799. Условия принятия банком платежного поручения
1. Содержание платежного поручения и представляемых вместе с
ним расчетных документов и их форма должны соответствовать
требованиям, устанавливаемым банковскими правилами.
2. Поручение клиента принимается банком к исполнению только при
наличии средств на счете клиента, если иное не предусмотрено
договором между клиентом и банком.
Статья 800. Исполнение поручения
1. Банк, принявший платежное поручение клиента, обязан
перевести соответствующую денежную сумму банку получателя средств
для ее зачисления на счет лица, указанного в поручении, в срок,
установленный в договоре банковского счета, а если в договоре срок
не установлен, - в срок, установленный банковскими правилами или
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
2. Банк вправе привлекать другие банки для выполнения операций
по переводу денежных средств на счет, указанный в поручении
клиента.
3. Банк обязан незамедлительно сообщить клиенту об исполнении
поручения, если иное не установлено договором.
Статья 801. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поручения
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения
клиента банк несет ответственность за это нарушение в соответствии
со статьей 390 настоящего Кодекса.
2. Банки, участвующие в проведении расчетной операции по
платежному поручению, несут солидарную ответственность перед
лицом, давшим это поручение. Ответственность возлагается судом на
банки, допустившие нарушение правил совершения расчетных операций.
з 3. Расчеты по аккредитиву
Статья 802. Общие положения
1. При расчетах по аккредитиву банк, открывший аккредитив по
поручению клиента (плательщика) и в соответствии с его указаниями
(банк - эмитент), обязуется произвести платеж в случае
представления получателем средств или указанным им лицом (далее -
получатель средств) документов и выполнения иных условий,
предусмотренных аккредитивом.
2. В случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива
банк-эмитент при его открытии обязан перечислить собственные
средства клиента или предоставленный ему кредит в распоряжение
исполняющего банка на весь срок действия обязательства банка-
эмитента.
В случае открытия непокрытого аккредитива банк-эмитент
предоставляет исполняющему банку право списывать всю сумму
аккредитива с ведущегося в исполняющем банке счета банка-эмитента.
Статья 803. Отзывный аккредитив
1. Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен
или отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления
получателя средств. Отзыв аккредитива не создает каких-либо
обязательств банка-эмитента перед получателем средств.
2. Исполняющий банк обязан осуществить платеж и иные операции
по отзывному аккредитиву, если к моменту их совершения им не
получено уведомление об изменении условий или отмене аккредитива.
Статья 804. Безотзывный аккредитив
1. Безотзывным признается аккредитив, который не может быть
отменен без согласия получателя средств.
2. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в
проведении аккредитивной операции, может подтвердить безотзывный
аккредитив (гарантированный аккредитив). Такая гарантия означает
принятие исполняющим банком дополнительного к обязательству банка-
эмитента обязательства произвести платеж в соответствии с
условиями аккредитива. Гарантированный аккредитив не может быть
изменен или отменен без согласия исполняющего банка.
Статья 805. Исполнение аккредитива
1. Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в
исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий
аккредитива. При нарушении хотя бы одного из этих условий платеж
за счет аккредитива не осуществляется.
2. Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил иную
операцию в соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент
обязан возместить ему понесенные расходы в порядке, установленном
банковскими правилами. Эти расходы, а также все иные расходы банка-
эмитента, связанные с исполнением аккредитива, возмещаются
плательщиком.
Статья 806. Отказ в принятии документов
1. Если исполняющий банк отказывает в принятии документов,
которые по внешним признакам не соответствуют условиям
аккредитива, он обязан незамедлительно сообщить об этом получателю
средств и банку-эмитенту с указанием причин отказа.
2. Если банк-эмитент, получив принятые исполняющим банком
документы, считает, что они по внешним признакам не соответствуют
условиям аккредитива, он вправе отказаться от их принятия и
потребовать от исполняющего банка сумму, уплаченную получателю
средств с нарушением условий аккредитива, а по непокрытому
аккредитиву - отказаться от возмещения выплаченных сумм.
Статья 807. Ответственность банка, исполняющего аккредитив
В случае неправильной выплаты либо необоснованного отказа в
выплате сумм по аккредитиву вследствие нарушения исполняющим
банком обязанностей, предусмотренных банковскими правилами,
исполняющий банк несет ответственность перед банком-эмитентом, а в
случаях, когда исполнение аккредитива осуществляется банком-
эмитентом, - перед плательщиком.
Статья 808. Закрытие аккредитива
1. Аккредитив в исполняющем банке закрывается:
по истечении срока аккредитива;
по заявлению получателя средств об отказе от использования
аккредитива до истечения срока его действия, если возможность
такого отказа предусмотрена условиями аккредитива;
по требованию плательщика о полном или частичном отзыве
аккредитива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива.
О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить в
известность банк-эмитент.
2. Неиспользованная сумма депонированного аккредитива подлежит
возврату банку-эмитенту одновременно с закрытием аккредитива. Банк-
эмитент обязан зачислить возвращенные суммы на счет плательщика, с
которого депонировались средства.
з 4. Расчеты по инкассо
Статья 809. Основные положения
1. При расчетах по инкассо клиент направляет своему банку
(банку-эмитенту) поручение об осуществлении за счет клиента
получения платежа от плательщика.
2. Банк-эмитент, получивший инкассовое поручение, вправе
привлекать для его выполнения иной банк (исполняющий банк).
Порядок осуществления расчетов по инкассо регулируется
законодательством, издаваемыми в соответствии с ним банковскими
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота.
Статья 810. Исполнение инкассового поручения
Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно
переданы исполняющим банком в распоряжение банку-эмитенту, который
обязан зачислить эти суммы на счет клиента. Исполняющий банк
вправе удержать из инкассированных сумм причитающиеся ему
вознаграждение и возмещение издержек и расходов.
Статья 811. Извещение об отказе от платежа
1. Если платеж и (или) акцепт не были получены, исполняющий
банк обязан немедленно известить банк-эмитент об отказе от платежа
или о причинах отказа.
Банк-эмитент обязан немедленно сообщить об этом клиенту,
запросив у него указания относительно дальнейших действий.
2. При неполучении указаний о дальнейших действиях в срок,
установленный банковскими правилами, а при его отсутствии - в
разумный срок, исполняющий банк вправе возвратить документы банку,
от которого было получено инкассовое поручение.
з 5. Расчеты чеками
Статья 812. Общие положения
1. При расчетах чеком (статья 196) в качестве плательщика по
чеку может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства,
которыми он вправе распоряжаться путем выдачи чеков.
2. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления (пункт 2
статьи 814) не допускается.
3. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во
исполнение которого он выдан.
4. Порядок и условия использования чеков в платежном обороте
регулируются настоящим Кодексом, а в части, им не урегулированной,
- другим законодательством и издаваемыми в соответствии с ним
банковскими правилами.
Статья 813. Реквизиты чека
1. Чек должен содержать:
1) наименование "чек", включенное в текст документа;
2) поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму;
3) наименование плательщика и указание счета, с которого должен
быть произведен платеж;
4) указание валюты платежа;
5) указание даты и места составления чека;
6) подпись лица, выписавшего чек, - чекодателя.
Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов
лишает его силы чека.
Чек, в котором не указано место его составления,
рассматривается как подписанный в месте, обозначенном рядом с
данными о чекодателе.
2. Форма чека и порядок его заполнения определяются
законодательством и издаваемыми в соответствии с ним банковскими
правилами.
Статья 814. Оплата чека
1. Чек оплачивается за счет средств чекодателя.
2. Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления
его к оплате в срок, установленный законом.
3. Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека с
распиской в получении платежа.
Статья 815. Передача прав по чеку
1. Передача прав по чеку производится в порядке, установленном
статьей 192 настоящего Кодекса с соблюдением правил,
предусмотренных настоящей статьей.
2. Именной чек не подлежит передаче.
3. В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу
расписки в получении платежа.
Индоссамент, совершенный плательщиком, является
недействительным.
Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту,
считается его законным владельцем, если оно основывает свое право
на непрерывном ряде индоссаментов.
Статья 816. Гарантия платежа (аваль)
1. Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или
частично посредством гарантии (аваля).
Аваль может даваться любым лицом, за исключением плательщика.
2. Аваль проставляется на лицевой стороне чека или на
дополнительном листе путем надписи "считать за аваль" и указания,
кем и за кого он дан. Если не указано, за кого он дан, то
считается, что он дан за чекодателя.
Аваль подписывается авалистом с указанием своего адреса (места
нахождения) и даты совершения надписи.
3. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль.
Его обязательство действительно даже в том случае, если
обязательство, которое он гарантировал, окажется недействительным
по какому бы то ни было основанию, иному, чем дефект формы.
4. Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из
чека, против того, за кого он дал гарантию, и против тех, кто
обязан перед последним.
Статья 817. Инкассирование чека
1. Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на
инкассо для получения платежа считается предъявлением к платежу.
Чек оплачивается в порядке, установленном статьей 814
настоящего Кодекса.
2. Зачисление средств по инкассированному чеку на счет
чекодержателя производится после получения платежа от плательщика,
если иное не предусмотрено договором между чекодержателем и
банком.
Статья 818. Обязанности плательщика
Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему
способами в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека
является уполномоченным по нему лицом.
При оплате инкассированного чека плательщик обязан проверить
правильность индоссаментов, но не подписи индоссантов.
Статья 819. Удостоверение отказа от оплаты чека
1. Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из
следующих способов:
1) совершением нотариусом протеста в порядке, установленном
законом;
2) отметкой плательщика на чеке об отказе его оплатить с
указанием даты представления чека к оплате;
3) отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что
чек своевременно выставлен и не оплачен.
2. Протест или равнозначный ему акт должен быть совершен до
истечения срока для предъявления чека к оплате.
Если предъявление чека имело место в последний день срока,
протест или равнозначный ему акт может быть совершен в следующий
рабочий день.
Статья 820. Извещение о неоплате чека
Чекодержатель обязан известить своего индоссанта и чекодателя о
неплатеже в течение двух рабочих дней, следующих за днем протеста
или равнозначного ему акта.
Каждый индоссант должен в течение двух рабочих дней, следующих
за днем получения им извещения, сообщить своему (предыдущему)
индоссанту о полученном им извещении. В тот же срок направляется
извещение тому, кто дал аваль за это лицо.
Не пославший извещения в указанный срок не теряет своих прав по
чеку. Он обязан возместить убытки, причиненные вследствие
неизвещения о неоплате чека, в пределах суммы чека.
Статья 821. Последствия неоплаты чека
1. В случае отказа плательщика в оплатить чек, удостоверенного
в соответствии со статьей 819 настоящего Кодекса, чекодержатель
вправе по своему выбору предъявить иск к одному, нескольким или
всем обязанным по чеку лицам (чекодателю, авалистам, индоссантам),
которые несут перед ним солидарную ответственность.
2. Чекодержатель вправе потребовать от указанных лиц оплаты
суммы чека, своих издержек на получение оплаты, а также процентов
в размере и порядке, предусмотренных пунктом 1 статьи 390
настоящего Кодекса.
3. Иск чекодержателя к лицам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи, может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня
окончания срока предъявления чека к оплате.
Глава 45. ПОРУЧЕНИЕ
Статья 822. Договор поручения
1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется
совершить или совершать от имени и за счет другой стороны
(доверителя) определенные юридические действия. По сделке,
совершенной поверенным, права и обязанности возникают
непосредственно у доверителя.
2. Поручение может касаться совершения поверенным одного или
нескольких определенных юридических действий, либо ведения дел
доверителя в соответствии с его указаниями.
3. По договору поручения с исключительными правами поверенного
одна сторона (доверитель) поручает другой стороне (поверенному с
исключительными правами) совершать от имени и за счет доверителя
все юридически значимые для последнего действия в определенной
сфере или (и) на определенной территории.
4. Договор поручения заключается в письменной форме.
Статья 823. Вознаграждение в договоре поручения
1. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если
это предусмотрено законом или договором.
Если договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами
или одной из них предпринимательской деятельности, доверитель
обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договором не
предусмотрено иное.
2. При отсутствии в возмездном договоре поручения условия о
размере вознаграждения и порядке его уплаты оно определяется в
соответствии с пунктом 3 статьи 419 настоящего Кодекса обычно
принятыми расценками на услуги такого рода и уплачивается после
выполнения поручения.
3. Вознаграждение подлежит выплате и тогда, когда поверенный
надлежащим образом совершил все требуемые действия, но поручение
не было выполнено не по его вине.
Статья 824. Исполнение поручения в соответствии с указаниями
доверителя
1. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в
соответствии с указаниями доверителя. Указания доверителя должны
быть конкретными, дозволенными и возможными.
2. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по
обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и
поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не
получил своевременно ответа на свой запрос. В этом случае
поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях,
как только уведомление стало возможным.
3. Соглашением сторон коммерческий представитель может быть
освобожден от исполнения обязанности, указанной в пункте 2
настоящей статьи.
Статья 825. Обязанности поверенного
1. Поверенный обязан исполнить данное ему поручение лично.
2. Поверенный обязан сообщить доверителю по его требованию все
сведения о ходе исполнения поручения.
3. Поверенный обязан передать ему без промедления все
полученное по совершенной сделке.
4. Поверенный обязан по исполнении поручения без промедления
возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не
истек, и представить отчет с приложением оправдательных
документов, если это требуется по характеру поручения.
Статья 826. Обязанности доверителя
Доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором:
1) обеспечить поверенного средствами, необходимыми для
исполнения поручения;
2) принять без промедления исполненное поверенным в
соответствии с договором;
3) возместить поверенному понесенные расходы, которые были
необходимы для исполнения поручения;
4) по исполнении поручения уплатить поверенному вознаграждение,
если оно предусмотрено договором или законодательством.
Статья 827. Передоверие
1. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу
(заместителю), если это предусмотрено договором, либо если
поверенный вынужден к этому обстоятельствами в целях охраны
интересов доверителя.
2. Поверенный, передоверивший исполнение другому лицу, обязан
немедленно уведомить об этом доверителя.
Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным,
кроме случаев, когда такой заместитель был поименован в договоре.
3. Если заместитель поверенного поименован в договоре,
поверенный не отвечает за ведение дел его заместителем.
4. Если ведение дел заместителем предусмотрено в договоре, но
заместитель в нем не поименован, поверенный не отвечает за
виновные действия своего заместителя.
5. Если ведение дел заместителем поверенного в договоре не
предусмотрено, поверенный отвечает за любые действия своего
заместителя.
Статья 828. Прекращение договора поручения
1. Договор поручения прекращается, наряду с общими основаниями
прекращения обязательства, вследствие:
1) отмены его доверителем;
2) отказа поверенного;
3) смерти доверителя или поверенного, признании кого-либо из
них недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим.
2. Если поверенный отказался от договора при таких условиях,
когда доверитель лишен возможности заменить его или иначе
обеспечить свои интересы, поверенный обязан возместить причиненные
прекращением договора убытки.
3. Если поверенный не знал и не должен был знать о прекращении
договора поручения, то его действия, законно совершенные по
указанию доверителя, обязывают доверителя (его правопреемника) в
отношении третьих лиц и поверенного.
4. Сторона, отказывающаяся от договора с поверенным,
действующим в качестве предпринимателя, должна уведомить другую
сторону о прекращении договора за один месяц, если более
длительный срок не предусмотрен договором.
Статья 829. Последствия прекращения договора поручения
1. Если договор поручения прекращен до того, как поручение
исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить
поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а когда
поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить ему
вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не
применяется к исполнению поверенным поручения после того, как он
узнал или должен был узнать о прекращении поручения.
2. Отмена доверителем поручения не является основанием для
возмещения убытков, причиненных поверенному прекращением договора,
за исключением случаев прекращения договора с поверенным,
действующим в качестве предпринимателя.
3. Отказ поверенного от исполнения поручения доверителя не
является основанием для возмещения убытков, причиненных доверителю
прекращением договора, за исключением случаев отказа поверенного в
условиях, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои
интересы, а также случаев прекращения договора поверенным,
действующим в качестве предпринимателя.
Статья 830. Правопреемство в договоре поручения
1. В случае смерти поверенного его наследники или иные лица, на
которых возложено обеспечение сохранности наследственного
имущества, обязаны известить доверителя о прекращении договора
поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества
доверителя, в частности, сохранить вещи, а также документы
доверителя и затем передать их ему.
Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица,
являющегося поверенным.
2. При реорганизации юридического лица, действующего в качестве
представителя, доверитель должен быть незамедлительно уведомлен об
этом в соответствии со статьей 73 настоящего Кодекса. В указанном
случае права и обязанности такого юридического лица переходят к
его правопреемнику, если доверитель в разумный срок не сообщит о
своем отказе от договора.
Глава 46. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ
Статья 831. Деятельность в чужом интересе без поручения
1. Лицо, действующее в интересах другого лица без его
поручения, обязано при первой возможности уведомить об этом
заинтересованное лицо. Если заинтересованное лицо одобрит эти
действия, то в дальнейшем к отношениям сторон применяются правила
о договоре поручения. При неодобрении указанных действий
ответственность по ним возлагается на лицо, действовавшее без
поручения.
2. При невозможности уведомления заинтересованного лица
начавший действия без поручения обязан довести их до конца, приняв
все зависимые от него меры по предотвращению отрицательных
имущественных последствий для этого лица. При этом лицо,
действующее без поручения, обязано принять на себя все то, что
связано с ведением дела, в том числе обязанности по заключенным
сделкам.
3. Если лицо, действующее в интересах другого лица без его
поручения, при первой возможности не уведомит об этом
заинтересованное лицо, оно не вправе требовать возмещения
понесенных затрат.
4. Лицо, действующее в чужом интересе без поручения, обязано
продолжить начатую деятельность и в случае смерти гражданина или
прекращения юридического лица, в интересах которого осуществлялась
соответствующая деятельность, до того, как наследники
(правопреемники) заинтересованного лица не смогут его заменить.
Статья 832. Совершение сделок в чужом интересе
1. Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе,
переходят к лицу, в интересах которого она совершена, с момента
одобрения им этой сделки, если другая сторона при заключении
сделки знала или должна была знать о том, что сделка заключена в
чужом интересе.
При переходе обязанностей по такой сделке к лицу, в интересах
которого она была заключена, последнему должны быть переданы и
права по этой сделке.
2. Лицо, заключившее сделку, может задержать передачу прав до
момента возмещения ему расходов, понесенных им в связи с
деятельностью в чужом интересе.
Статья 833. Обязанности лица, в интересах которого
осуществлялась деятельность без поручения
Лицо, в интересах которого осуществлялась деятельность без
поручения, обязано возместить тому, кто действовал в его
интересах, необходимые расходы и реальный ущерб. Указанная
обязанность сохраняется и в случаях, когда действия в чужом
интересе были разумными, но предполагаемый результат не был
достигнут.
Если деятельность лица непосредственно не была направлена на
обеспечение интересов другого лица, в том числе и в случаях, когда
лицо ошибочно предполагало, что действует в своем интересе, суд
при решении вопроса о возмещении понесенных расходов и их размере
должен учитывать ту выгоду, которую принесли действия лица,
осуществлявшего соответствующую деятельность.
В случаях, когда действия в чужом интересе входили в сферу его
предпринимательской деятельности, оно вправе требовать наряду с
возмещением реального ущерба также выплаты соразмерного
вознаграждения.
Статья 834. Возмещение вреда, причиненного деятельностью в
чужом интересе
Отношения по возмещению вреда, причиненного деятельностью в
чужом интересе, регулируются в соответствии с правилами главы 55
настоящего Кодекса.
Статья 835. Возмещение расходов, связанных с предотвращением
ущерба имуществу других лиц
Если лицо без соответствующих полномочий предотвратило реальную
угрозу ущерба имуществу других лиц в условиях, исключающих
возможность предупреждения их о такой угрозе, оно вправе требовать
от этих лиц возмещения понесенных при этом необходимых расходов, а
также иного связанного с этим реального ущерба.
Статья 836. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе
Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано представить лицу,
в интересах которого осуществлялась деятельность, отчет с
указанием полученных доходов и понесенных расходов и убытков.
Глава 47. КОМИССИЯ
Статья 837. Договор комиссии
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по
поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить
одну или несколько сделок от своего имени за счет комитента.
Договор комиссии может быть заключен также на определенный
срок, с указанием или без указания территории его исполнения, с
исключительными правами комиссионера или без таковых, с условиями
или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся
предметом комиссии.
Договор комиссии должен быть заключен в письменной форме.
Статья 838. Комиссионное вознаграждение
Комитент обязан уплатить вознаграждение комиссионеру, а в
случае, предусмотренном в статье 840 настоящей главы, также
дополнительное вознаграждение в размере, установленном в договоре.
Если договором этот размер не предусмотрен и не может быть
определен, исходя из его условий, размер вознаграждения
устанавливается в соответствии с пунктом 3 статьи 419 настоящего
Кодекса.
Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от
комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное
вознаграждение, а также возмещение понесенных расходов.
Статья 839. Права и обязанности комиссионера по сделке с
третьим лицом
1. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом,
приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы
комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по сделке.
2. По требованию комитента комиссионер обязан передать ему
права по такой сделке, уведомив о передаче третье лицо, с которым
совершена сделка. Последнее не вправе выдвигать против требований
комитента возражений, основанных на своих требованиях к
комиссионеру, не вытекающих из данной сделки.
Статья 840. Исполнение комиссионного поручения
1. Комиссионер должен выполнить все обязательства и осуществить
все права, вытекающие из сделки, заключенной им с третьим лицом.
2. Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить в
соответствии с указаниями комитента, а при отсутствии в договоре
таких указаний - в соответствии с обычаями делового оборота или
иными обычно предъявляемыми требованиями, на наиболее выгодных для
комитента условиях. Если комиссионер совершил сделку на условиях
более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, то выгода
делится сторонами поровну, поскольку иное не предусмотрено
договором.
3. Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение
третьим лицом сделки, совершенной с ним за счет комитента, кроме
случаев, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности
в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение
сделки (делькредере).
4. В случае нарушения третьим лицом сделки, заключенной с ним
комиссионером, комиссионер обязан немедленно сообщить об этом
комитенту, собрать и обеспечить необходимые доказательства.
5. Комитент, уведомленный о нарушении третьим лицом сделки,
заключенной с ним комиссионером, имеет право требовать передачи
ему требований комиссионера к этому лицу по такой сделке.
Статья 841. Субкомиссия
1. Комиссионер вправе заключить с другим лицом договор
субкомиссии, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера
перед комитентом, если иное не предусмотрено договором.
По договору субкомиссии комиссионер приобретает права и
обязанности комитента по отношению к субкомиссионеру, за
исключением прав, предусмотренных пунктом 2 статьи 839 настоящего
Кодекса.
В случаях, когда закон допускает совершение каких-либо сделок
только специально управомоченными лицами, договор субкомиссии
может быть заключен лишь с таким лицом.
2. До прекращения договора комиссии комитент не вправе вступать
в непосредственные отношения с субкомиссионером, если иное не
предусмотрено договором комитента с комиссионером.
Статья 842. Цена имущества, продаваемого комиссионером
Цена имущества, продаваемого комиссионером, определяется по
соглашению с комитентом, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или договором комиссии.
Статья 843. Отступление от указании комитента
1. Комиссионер вправе отступить от указаний комитента в
случаях, предусмотренных статьей 824 настоящего Кодекса.
2. Комиссионер, продавший имущество по цене ниже согласованной
с комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не
докажет, что у него не было возможности продать имущество по
согласованной цене и продажа по более низкой цене предупредила еще
большие убытки, а также то, что он не имел возможности получить
предварительное согласие комитента на отступление от его указаний.
3. Если комиссионер купит имущество по цене выше согласованной
с комитентом, комитент, не желающий принять такую покупку, обязан
заявить об этом комиссионеру без промедления по получении
извещения о заключении сделки с третьим лицом. В противном случае
покупка признается принятой комитентом.
Если комиссионер сообщит, что принимает разницу в цене на свой
счет, комитент не вправе отказаться от заключенной для него
сделки.
Статья 844. Права на имущество, являющееся предметом комиссии
1. Имущество, поступившее к комиссионеру от комитента либо
приобретенное комиссионером за счет комитента, является
собственностью комитента.
2. Комиссионер вправе удержать вещи, подлежащие передаче
комитенту либо третьему лицу по заключенной комиссионером сделке,
до выплаты причитающихся ему по договору комиссии сумм.
Статья 845. Удержание комиссионером причитающихся комитенту
сумм
Комиссионер вправе удержать причитающиеся ему по договору
комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента.
Статья 846. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу
или повреждение имущества комитента
1. Комиссионер отвечает перед комитентом за всякое упущение,
повлекшее утрату или повреждение находящегося у него имущества
комитента.
2. Если при приеме комиссионером имущества, присланного
комитентом либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом
имуществе окажутся повреждения или иные недостатки, которые могут
быть замечены при наружном осмотре, а также в случае причинения
кем-либо ущерба имуществу комитента, находящемуся у комиссионера,
комиссионер обязан принять меры к охране прав комитента, собрать
необходимые доказательства и обо всем без промедления известить
комитента.
3. Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество
комитента, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент
предписал ему застраховать имущество или страхование этого
имущества обязательно в силу закона.
Статья 847. Сделка на себя
Договор комиссии может быть осуществлен комиссионером, если
комитент не обусловил иного, таким образом, что он сам в качестве
продавца поставляет товар, который он должен купить, или сам в
качестве покупателя принимает товар, который он должен продать.
Комиссионер, самостоятельно поставивший товар в качестве
продавца или принявший его в качестве покупателя, имеет право на
обычные комиссионные, и может выставлять счета по возмещению
расходов, возникающих из комиссионных сделок.
Статья 848. Принятие исполненного комитентом
Комитент обязан:
принять от комиссионера все исполненное по поручению;
осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и
известить последнего без промедления об обнаруженных в этом
имуществе недостатках;
снабдить комиссионера всем необходимым (поставить ему товары,
перевести денежные средства и т.п.) для исполнения комиссионером
обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по
исполнению поручения.
Статья 849. Возмещение расходов по исполнению комиссионного
поручения
Комитент обязан, помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а
в соответствующих случаях и дополнительного вознаграждения за
делькредере, возместить комиссионеру израсходованные им по
исполнению поручения суммы.
Комиссионер не имеет права на возмещение расходов по хранению
находящегося у него имущества комитента, если в законе или
договоре не установлено иное.
Статья 850. Отмена поручения комитентом
1. Комитент вправе в любое время отменить данное комиссионеру
поручение. При этом убытки комиссионера, вызванные отменой
поручения, возмещаются на общих основаниях.
В случае отмены поручения комитент обязан распорядиться
находящимся у комиссионера имуществом в течение месяца с момента
отмены поручения, если договором не установлен иной срок. Если
комитент не выполнит этой обязанности, комиссионер вправе либо
сдать имущество на хранение, либо продать его по возможно более
выгодной для комитента цене.
2. В случае отмены комитентом всех поручений, предусмотренных
договором комиссии, договор прекращается.
Статья 851. Отказ комиссионера от исполнения поручения
1. Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором,
отказаться от исполнения принятого поручения, за исключением
случаев, когда нарушение комитентом своих обязанностей влечет за
собой невозможность исполнения поручения в соответствии с
указаниями комитента или невозможность исполнения возникает
вследствие иных обязательств, за которые комиссионер не отвечает.
Комиссионер обязан письменно уведомить комитента о своем отказе
и принять меры к сохранности находящего у него имущества
комитента.
Комитент, поставленный в известность об отказе комиссионера
исполнить поручение, обязан распорядиться находящимся у
комиссионера имуществом в течение месяца со дня получения отказа,
если договором не установлен иной срок. Если он не выполнит этой
обязанности, комиссионер вправе либо сдать имущество на хранение,
либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.
2. Комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения вследствие
нарушения комитентом своих обязанностей, сохраняет право на
комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных
расходов.
3. В случае отказа комиссионера от всех поручений,
предусмотренных договором комиссии, договор прекращается.
Статья 852. Прекращение договора комиссии
Договор комиссии прекращается помимо общих оснований также
вследствие:
1) отказа комитента от исполнения договора;
2) отказа комиссионера от исполнения договора;
3) смерти комиссионера, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или
несостоятельным.
Статья 853. Отказ комитента от договора, заключенного без
указания срока
Комитент вправе в любое время отказаться от договора комиссии,
заключенного без указания срока, уведомив комиссионера об отказе
не позднее, чем за один месяц, если более продолжительный срок
уведомления не предусмотрен договором.
В этом случае комитент обязан выплатить комиссионеру
вознаграждение за совершенные им до прекращения договора, а также
возместить комиссионеру понесенные им до прекращения договора
расходы.
В случае отказа от договора комитент должен выполнить
обязанности, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 851
настоящего Кодекса.
Статья 854. Отказ комиссионера от договора, заключенного без
указания срока
1. Комиссионер вправе в любое время отказаться от договора
комиссии, заключенного без указания срока, уведомив комитента об
отказе не позднее чем за один месяц, если более продолжительный
срок уведомления не предусмотрен договором.
В этом случае комиссионер обязан принять меры к сохранности
находящегося у него имущества комитента. Комитент обязан до
момента прекращения договора распорядиться находящимся у
комиссионера имуществом. Если он не выполнит этой обязанности,
комиссионер вправе либо сдать имущество на хранение, либо продать
его по возможно более выгодной для комитента цене.
2. Комиссионер, отказавшийся от договора, имеет право на
получение комиссионного вознаграждения и возмещение расходов,
причитающихся ему на момент прекращения договора.
Статья 855. Последствия смерти гражданина либо прекращения
юридического лица-комиссионера
В случае смерти гражданина или ликвидации юридического лица-
комиссионера договор комиссии прекращается.
В случае реорганизации юридического лица-комиссионера его права
и обязанности комиссионера переходят к правопреемникам, если в
течение месяца со дня получения извещения о состоявшейся
реорганизации комитент не сообщит о расторжении договора.
Статья 856. Последствия смерти гражданина либо ликвидации
юридического лица-комитента
В случае смерти гражданина-комитента, признания его
недееспособным, а также в случае ликвидации юридического лица-
комитента комиссионер обязан продолжать исполнение данного ему
поручения до тех пор, пока от наследников или представителей
комитента не поступят надлежащие указания.
Статья 857. Особенности отдельных видов договора комиссии
Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов
договора комиссии.
Глава 48. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
Статья 858. Обязательства по доверительному управлению
имуществом
1. При учреждении доверительного управления имуществом
доверительный управляющий обязуется от своего имени и за
вознаграждение осуществлять управление переданным в его владение и
распоряжение имуществом в интересах выгодоприобретателя.
2. Под доверительным управлением имуществом понимаются любые
юридические и фактические действия с этим имуществом, включая
распоряжение им, совершаемые доверительным управляющим в интересах
выгодоприобретателя в соответствии с договором, заключенным по
правилам настоящей главы.
Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в
отношении отдельных действий по управлению имуществом.
Статья 859. Основания возникновения (учреждения) доверительного
управления имуществом
Доверительное управление имуществом возникает (учреждается) на
основании:
1) договора доверительного управления имуществом, заключаемого
учредителем с доверительным управляющим;
2) завещания, в котором назначен исполнитель завещания
(доверительный управляющий);
3) решения суда;
4) решения органа опеки и попечительства об установлении опеки
над имуществом подопечного;
5) иных юридических фактов в случаях, предусмотренных законом.
Статья 860. Субъекты доверительного управления имуществом
1. Учредителем управления является:
1) собственник имущества;
2) лицо, которому принадлежит право пожизненного наследуемого
владения земельным участком;
3) уполномоченный на то государственный орган - в отношении
имущества, находящегося в государственной собственности;
4) предприятие, которому имущество принадлежит на праве
хозяйственного ведения - с разрешения собственника;
5) в случаях, предусмотренных законом, - нотариус, орган опеки
и попечительства, суд или иной уполномоченный орган.
2. Доверительным управляющим может быть:
1) гражданин;
2) юридическое лицо.
Имущество не подлежит передаче в управление государственному
органу.
Назначение доверительного управляющего может быть произведено
только с его согласия.
3. Выгодоприобретателем может быть любое лицо, за исключением
доверительного управляющего.
Статья 861. Существенные условия договора доверительного
управления имуществом
1. Договор доверительного управления имуществом должен
предусматривать:
перечень имущества, передаваемого в управление по договору;
указание о выгодоприобретателе;
сроки представления отчетов доверительным управляющим;
лицо, получающее имущество в случае прекращения управления;
размер и форму вознаграждения управляющего.
При отсутствии названных условий договор считается
незаключенным.
2. Договор заключается на срок, не превышающий 5 лет. При
отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении
договора по окончании срока его действия он считается продленным
на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены
договором.
Для отдельных видов имущества, передаваемых в управление,
законом могут быть установлены иные предельные сроки действия
договора.
Статья 862. Форма договора
1. Договор доверительного управления имуществом заключается в
письменной форме.
2. Договор доверительного управления недвижимым имуществом
заключается в форме и порядке, предусмотренных для договора об
отчуждении недвижимого имущества.
Несоблюдение формы договора или отсутствие его регистрации для
недвижимого имущества влечет его недействительность.
Статья 863. Обособление имущества, находящегося в доверительном
управлении
Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется
от другого имущества лица, которому оно принадлежит на праве
собственности либо праве хозяйственного ведения, а также от
имущества доверительного управляющего.
При несостоятельности лица, которому переданное в доверительное
управление имущество принадлежит на праве собственности или
хозяйственного ведения, управление этим имуществом прекращается и
оно включается в конкурсную массу.
Статья 864. Доверительное управление имуществом, обремененным
правами третьих лиц
1. Доверительный управляющий должен быть до заключения договора
поставлен в известность о том, что передаваемое ему в управление
имущество обременено правами третьих лиц.
При нарушении этого условия доверительный управляющий вправе
потребовать признания договора недействительным с возмещением
реального ущерба и выплаты соразмерного вознаграждения.
2. Если переданное в доверительное управление имущество было
обременено правами третьих лиц после заключения договора, а
доверительный управляющий не был уведомлен об этом в разумный
срок, он имеет право требовать расторжения договора доверительного
управления с возмещением ему реального ущерба и выплаты
соразмерного вознаграждения.
Статья 865. Права и обязанности доверительного управляющего
1. Сделки с переданным в управление имуществом доверительный
управляющий совершает от своего имени, обязательно указывая при
этом, что он выступает в качестве такого управляющего. При
отсутствии указания об этом доверительный управляющий обязывается
перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только
принадлежащим ему имуществом.
2. Права, приобретенные доверительным управляющим в результате
совершения действий по управлению имуществом, включаются в состав
такого имущества. Обязанности, возникшие в результате совершения
таких действий доверительного управляющего, исполняются за счет
имущества.
3. Отчуждение и залог переданного в управление недвижимого
имущества доверительный управляющий вправе совершать только в
случаях, когда это предусмотрено договором доверительного
управления.
4. Доверительный управляющий представляет учредителю и
выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и в
порядке, установленные договором доверительного управления
имуществом.
Статья 866. Передача доверительного управления
Доверительный управляющий осуществляет управление имуществом
лично. Передача доверительного управления другому лицу
(заместителю) допускается в порядке и на условиях, предусмотренных
договором доверительного управления.
Доверительный управляющий отвечает за выбор заместителя, если
иная ответственность не предусмотрена договором.
Статья 867. Ответственность доверительного управляющего
1. Доверительный управляющий, не проявивший при управлении
имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя,
лица, которому имущество принадлежит на праве собственности, праве
пожизненного наследуемого владения, праве хозяйственного ведения,
возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время управления
имуществом, а лицу, которому имущество принадлежит на праве
собственности, праве пожизненного наследуемого владения или праве
хозяйственного ведения, - убытки, причиненные утратой,
повреждением или недостаточным приращением имущества, подлежащего
возврату после прекращения управления, с учетом его нормального
износа.
2. В случае ненадлежащего осуществления управления имуществом
лицо, которому имущество принадлежит на праве собственности, праве
хозяйственного ведения или праве пожизненного наследуемого
владения, может предъявить в суде требование о прекращении
управления и о возмещении убытков.
3. Сделка, совершенная доверительным управляющим с нарушением
установленных для него ограничений, признается действительной,
если участвующие в такой сделке третьи лица не знали и не должны
были знать об этих ограничениях. Доверительный управляющий несет в
этих случаях ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей
статьи.
4. Доверительный управляющий несет перед третьими лицами
субсидиарную ответственность своим личным имуществом за убытки,
причиненные ненадлежащими действиями по управлению имуществом.
Статья 868. Вознаграждение доверительному управляющему
Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение,
предусмотренное договором о доверительном управлении, а также на
возмещение необходимых расходов, произведенных им при управлении
имуществом, за счет имущества, переданного в управление, или
доходов от использования этого имущества.
Статья 869. Прекращение договора о доверительном управлении
1. Договор о доверительном управлении, наряду с общими
основаниями прекращения обязательств, прекращается:
1) заявлением одной из сторон о прекращении договора в связи с
истечением срока договора;
2) смертью гражданина, являющегося выгодоприобретателем,
ликвидацией юридического лица-выгодоприобретателя, если договором
не предусмотрено иное;
3) отказом выгодоприобретателя от получения выгод по договору,
если иное не предусмотрено договором;
4) смертью гражданина, являющегося доверительным управляющим,
признанием его недееспособным или ограниченно дееспособным,
несостоятельным, безвестно отсутствующим; ликвидацией юридического
лица - доверительного управляющего, признанием его
несостоятельным;
5) отказом доверительного управляющего или учредителя от
осуществления управления в связи с невозможностью для
доверительного управляющего лично осуществлять управление
имуществом;
6) отказом учредителя от договора при условии выплаты
доверительному управляющему обусловленного договором
вознаграждения;
7) несостоятельностью собственника имущества или лица, которому
переданное в управление имущество принадлежит на праве
хозяйственного ведения;
8) расторжением договора по решению суда в случае ненадлежащего
осуществления доверительным управляющим своих обязанностей;
9) по другим основаниям, предусмотренным законом или договором.
2. При прекращении управления имущество, находящееся в
управлении, передается лицу, которому имущество принадлежит на
праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления, если договором не предусмотрено иное.
3. При прекращении договора по инициативе одной из сторон
другая сторона должна быть поставлена в известность не менее чем
за три месяца, если иной срок не установлен договором.
Глава 49. КОМПЛЕКСНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
(ФРАНЧАЙЗИНГ)
Статья 870. Договор комплексной предпринимательской лицензии
1. По договору комплексной предпринимательской лицензии
(договору о франчайзинге) одна сторона (комплексный лицензиар)
обязуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за
вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный
комплекс), включающий право использования фирменного наименования
лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а также других
объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания,
патента), предусмотренных договором, в предпринимательской
деятельности лицензиата.
2. Договор комплексной предпринимательской лицензии
предусматривает использование лицензионного комплекса, деловой
репутации и коммерческого опыта лицензиара в определенном объеме
(в частности, с установлением минимального и (или) максимального
объема использования), с указанием или без указания территории
использования применительно к определенной сфере деятельности
(продаже товаров, полученных от лицензиара или произведенных
лицензиатом, оказанию услуг, выполнению работ, осуществлению
торговой деятельности).
3. Сторонами по договору комплексной предпринимательской
лицензии могут быть только коммерческие организации и граждане,
зарегистрированные в качестве предпринимателей.
4. Договор комплексной предпринимательской лицензии может быть
заключен как с указанием, так и без указания срока (бессрочный
договор).
5. К договору комплексной предпринимательской лицензии
соответственно применяются правила настоящего Кодекса об
интеллектуальной собственности, если иное не предусмотрено
настоящей главой или не вытекает из существа договора.
Статья 871. Форма договора и требования к его регистрации
Договор комплексной предпринимательской лицензии должен быть
заключен в письменной форме и подлежит регистрации органом,
осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального
предпринимателя, выступающего по договору в качестве лицензиара.
Несоблюдение этого правила влечет недействительность договора.
Статья 872. Комплексная предпринимательская сублицензия
1. Договором комплексной предпринимательской лицензии может
быть предусмотрено право лицензиата разрешать использование
предоставленного ему лицензионного комплекса или его части другим
лицам на условиях, согласованных им с лицензиаром либо
определенных в договоре комплексной предпринимательской лицензии.
Равным образом в договоре может содержаться и обязанность
лицензиата выдать в течение определенного периода времени
определенное количество сублицензий с указанием или без указания
территории их использования.
2. Прекращение договора комплексной предпринимательской
лицензии прекращает договор комплексной предпринимательской
сублицензии.
Статья 873. Форма вознаграждения по договору комплексной
предпринимательской лицензии
Лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в форме
фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от
выручки, наценки на оптовую цену товаров, поставляемых ему
лицензиаром для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной
договором.
Статья 874. Обязанности лицензиара
Лицензиар обязан:
передать лицензиату техническую и коммерческую документацию и
предоставить иную информацию, необходимую лицензиату для
осуществления прав, предоставленных ему по договору, а также
проинструктировать лицензиата и его работников по вопросам,
связанным с осуществлением этих прав;
выдать лицензиату предусмотренные договором лицензии, обеспечив
их оформление в установленном порядке;
оказывать лицензиату постоянное техническое и консультационное
содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации
работников.
Договором могут быть предусмотрены и другие обязанности
лицензиара.
Статья 875. Обязанности лицензиата
С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой
лицензиатом по договору комплексной предпринимательской лицензии,
лицензиат обязан:
использовать при осуществлении предусмотренной договором
деятельности фирменное наименование лицензиара указанным в
договоре образом;
обеспечивать точное соответствие качества производимых им на
основе договора товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ
качеству аналогичных товаров, услуг или работ, производимых,
оказываемых или выполняемых непосредственно лицензиаром;
соблюдать все инструкции и указания лицензиара, направленные на
достижение точного соответствия характера, способов и условий
использования входящих в лицензионный комплекс исключительных прав
по использованию их лицензиаром, в том числе указания, касающиеся
внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений,
используемых лицензиатом при осуществлении предоставленных ему по
договору прав;
оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги,
на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар
(услугу, работу) непосредственно у лицензиара;
воздерживаться от разглашения секретов производства лицензиара
и другой полученной от него конфиденциальной коммерческой
информации;
выдать оговоренное количество сублицензий, если такая
обязанность прямо предусмотрена договором;
информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для
них способом о том, что он использует фирменное наименование,
товарный знак, знак обслуживания или иное средство
индивидуализации в силу комплексной предпринимательской лицензии.
Статья 876. Ограничительные условия
1. Договором комплексной предпринимательской лицензии могут
быть предусмотрены ограничительные (эксклюзивные) условия, в
частности:
обязательство лицензиара не выдавать других аналогичных
комплексных предпринимательских лицензий для их использования на
закрепленной за лицензиатом территории либо воздержаться от
непосредственной самостоятельной деятельности на этой территории;
обязательство лицензиата не конкурировать с лицензиаром на
территории использования комплексной предпринимательской лицензии
в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой
лицензиатом с использованием принадлежащих лицензиару
исключительных прав;
отказ лицензиата от получения других комплексных
предпринимательских лицензий у конкурентов (потенциальных
конкурентов) лицензиара;
обязательство лицензиата согласовывать с лицензиаром место
расположения коммерческих помещений, используемых при
осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а
также их внешнее и внутреннее оформление.
Ограничительные условия могут быть признаны недействительными
по иску антимонопольного органа или иного заинтересованного лица,
если они, с учетом состояния соответствующего рынка и
экономического положения сторон, противоречат антимонопольному
законодательству.
2. Являются недействительными ограничительные условия договора
комплексной предпринимательской лицензии, в силу которых:
лицензиар вправе определять цену продажи товара лицензиатом или
цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) лицензиатом, либо
устанавливать верхний или нижний предел указанных цен;
лицензиат вправе продавать товары, выполнять работы или
оказывать услуги исключительно определенной категории покупателей
(заказчиков) либо исключительно покупателям (заказчикам), имеющим
место нахождения (место жительства) на определенной в договоре
территории.
Статья 877. Ответственность лицензиара по требованиям,
предъявляемым к лицензиату
Лицензиар несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к
лицензиату требованиям о несоответствии качества товаров (работ,
услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) лицензиатом по
договору комплексной предпринимательской лицензии.
По требованиям, предъявляемым к лицензиату как к изготовителю
продукции (товаров) лицензиара, лицензиар отвечает солидарно с
лицензиатом.
Статья 878. Изменение договора комплексной предпринимательской
лицензии
Договор комплексной предпринимательской лицензии может быть
изменен в соответствии с правилами главы 29 настоящего Кодекса.
Договор считается измененным с момента регистрации
соответствующих изменений в порядке, установленном статьей 871
настоящего Кодекса.
Статья 879. Прекращение договора комплексной
предпринимательской лицензии
1. Договор комплексной предпринимательской лицензии,
заключенный с указанием срока, может быть расторгнут в
соответствии с правилами главы 29 настоящего Кодекса.
2. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от
бессрочного договора комплексной предпринимательской лицензии,
известив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором
не предусмотрен более продолжительный срок извещения.
3. Договор комплексной предпринимательской лицензии
прекращается в случае прекращения права на фирменное наименование,
входящего в лицензионный комплекс, без замены его новым фирменным
наименованием.
4. Досрочное расторжение договора комплексной
предпринимательской лицензии, заключенного с указанием срока, а
также расторжение бессрочного договора комплексной
предпринимательской лицензии подлежат регистрации в порядке,
установленном статьей 871 настоящего Кодекса.
Статья 880. Сохранение договора в силе при изменении сторон
1. Переход к другому лицу какого-либо исключительного права,
входящего в лицензионный комплекс, не является основанием для
изменения или расторжения договора комплексной предпринимательской
лицензии. Новый лицензиар вступает в договор в части прав и
обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву.
2. В случае смерти лицензиара его права и обязанности по
договору комплексной предпринимательской лицензии переходят к
наследнику, при условии, что последний зарегистрирован или в
течение шести месяцев со дня открытия наследства зарегистрируется
в качестве предпринимателя. В противном случае договор
прекращается.
Управление лицензионным комплексом в период до принятия
наследником соответствующих прав и обязанностей или до регистрации
наследника в качестве предпринимателя осуществляется управляющим,
назначаемым нотариусом в установленном порядке.
Статья 881. Сохранение договора в силе при изменении фирменного
наименования
В случае изменения лицензиаром своего фирменного наименования
договор комплексной предпринимательской лицензии сохраняется и
действует в отношении нового фирменного наименования лицензиара,
если лицензиат не потребует расторжения договора и возмещения
убытков. В случае сохранения действия договора лицензиат вправе
потребовать соразмерного уменьшения причитающегося лицензиару
вознаграждения.
Статья 882. Последствия прекращения исключительного права,
входящего в лицензионный комплекс
Если в период действия договора комплексной предпринимательской
лицензии истек срок действия исключительного права, входящего в
лицензионный комплекс, либо такое право прекратилось по иному
основанию, то договор сохраняется за вычетом положений,
относящихся к прекратившемуся праву, а лицензиат, если иное не
предусмотрено договором, вправе потребовать соразмерного
уменьшения причитающегося лицензиару вознаграждения.
Глава 50. ХРАНЕНИЕ
з 1. Общие положения о хранении
Статья 883. Договор хранения
1. По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется
хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и
возвратить эту вещь в сохранности.
2. Договор хранения признается заключенным с момента передачи
вещи на хранение.
Статья 884. Договор о принятии вещей на хранение
1. Хранитель, осуществляющий хранение в качестве
предпринимательской или иной профессиональной деятельности, может
взять на себя по договору обязательство принимать на хранение вещи
поклажедателя и хранить переданные поклажедателем вещи в
соответствии с правилами, предусмотренными настоящей главой.
2. Хранитель, взявший на себя по договору обязательство принять
вещь на хранение, не вправе требовать передачи ему этой вещи на
хранение.
Однако поклажедатель, не передавший вещь на хранение в
предусмотренный договором срок, несет ответственность перед
хранителем за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся
хранением, если иное не предусмотрено законом или договором.
Поклажедатель освобождается от ответственности за непередачу
вещи на хранение, если он заявит об отказе от услуг хранителя в
разумный срок.
3. Если иное не предусмотрено договором, хранитель
освобождается от обязанности принять вещь на хранение в случаях,
когда в обусловленный договором срок вещь не будет передана на
хранение, а когда этот срок не определен - по истечении шести
месяцев со дня заключения договора.
Статья 885. Форма договора хранения
1. В случаях, когда договор хранения должен быть заключен в
письменной форме (статья 160), письменная форма договора считается
соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено
хранителем путем выдачи поклажедателю сохранной расписки,
квитанции, свидетельства, иного документа, подписанного
хранителем.
2. Соблюдение письменной формы договора не требуется, если вещь
передана на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожар,
стихийное бедствие, внезапная болезнь, угроза нападения и т.п.).
3. Договор хранения может быть заключен путем выдачи хранителем
поклажедателю номерного жетона (номера), иного знака,
удостоверяющего прием вещей на хранение, если это допускается
законодательством или обычно для данного вида хранения.
4. В случае спора о тождестве вещей, принятых на хранение, и
вещей, возвращаемых хранителем, допускаются свидетельские
показания.
Статья 886. Обязанность принятия вещи на хранение
1. Лицо, осуществляющее в качестве предпринимательской или иной
профессиональной деятельности хранение на складах (в камерах,
помещениях) общего пользования, не вправе отказаться заключить
договор хранения. Договоры, подлежащие заключению в таких случаях,
признаются публичными (статья 421).
Статья 887. Срок хранения
1. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного
договором срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не
может быть определен, исходя из его условий, хранение
осуществляется до востребования вещи поклажедателем.
2. Если срок хранения определен моментом востребования вещи
поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных
обстоятельствах срока хранения вещи потребовать принятия
поклажедателем вещи обратно, предоставив ему разумный срок для
принятия вещи.
Статья 888. Хранение вещей с обезличением
1. При хранении с обезличением принятые на хранение вещи могут
смешиваться с вещами того же рода и качества других
поклажедателей. Поклажедателю возвращается равное или
обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества.
2. Хранение с обезличением осуществляется лишь в случаях, когда
это было прямо предусмотрено договором.
Статья 889. Обязанности хранителя по обеспечению сохранности
вещи
1. Хранитель обязан принять все предусмотренные договором, а
также другие необходимые меры для обеспечения сохранности
переданной на хранение вещи.
Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан
заботиться о принятой на хранение вещи, как о своих вещах.
2. Хранитель обязан возвратить поклажедателю или иному лицу,
указанному им в качестве получателя, ту вещь, которая была ему
передана на хранение, если только договором не предусмотрено
хранение с обезличением (статья 888).
3. Вещь должна быть возвращена в том состоянии, в котором она
была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения или
естественной убыли.
4. Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать
плоды и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не
установлено договором.
Статья 890. Пользование вещью, переданной на хранение
Без согласия поклажедателя хранитель не вправе пользоваться
переданной ему на хранение вещью, а равно предоставлять
возможность пользования ею третьим лицам, за исключением случаев,
когда пользование хранимой вещью необходимо для обеспечения ее
сохранности.
Статья 891. Изменение условий хранения
1. Хранитель обязан незамедлительно уведомить поклажедателя о
необходимости изменения условий хранения вещи и дождаться его
ответа.
2. В случае, когда возникла опасность утраты или повреждения
вещи, хранитель обязан изменить предусмотренные договором способ и
место хранения, не дожидаясь ответа поклажедателя (пункт 1
настоящей статьи).
3. Если вещь во время хранения подверглась порче, либо возникли
другие обстоятельства, не позволяющие обеспечить ее сохранность, и
принятия мер со стороны поклажедателя ожидать нельзя, хранитель
вправе реализовать вещь или часть ее с возмещением своих расходов
на реализацию за счет покупной цены.
Статья 892. Передача вещи на хранение третьему лицу
1. Если законодательством или договором не предусмотрено иное,
хранитель не вправе без согласия поклажедателя передавать вещь на
хранение третьему лицу, если только в этом не возникла
необходимость в интересах поклажедателя, и хранитель лишен
возможности получить его согласие. О передаче вещи третьему лицу
хранитель обязан незамедлительно уведомить поклажедателя.
2. Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому он
передал вещь на хранение.
Статья 893. Вознаграждение за хранение
1. Вознаграждение за хранение должно быть выплачено хранителю
по окончании хранения, а если оплата предусмотрена по периодам -
по истечении каждого периода.
Если хранение прекращается до истечения определенного в
договоре срока хранения, то хранителю должна быть выплачена
соразмерная часть вознаграждения.
2. Если по истечении предусмотренного договором срока
находящаяся на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, то
он обязан уплатить хранителю вознаграждение за дальнейшее хранение
вещи в прежнем размере.
3. Правила настоящей статьи применяются, если договором не
установлено иное.
Статья 894. Возмещение расходов по хранению
1. Если иное не предусмотрено договором, расходы по хранению
включаются в сумму вознаграждения. Предполагается, что
чрезвычайные расходы в сумму вознаграждения или в состав расходов,
предусмотренных договором, не включаются.
2. При безвозмездном хранении поклажедержатель обязан
возместить необходимые фактически произведенные расходы.
Статья 895. Получение вещи обратно поклажедателем
1. Поклажедатель обязан получить переданную на хранение вещь по
истечении срока хранения, предусмотренного договором.
2. При уклонении поклажедателя от получения вещи хранитель
вправе, если иное не предусмотрено договором, самостоятельно
реализовать вещь, а в случае, когда ее стоимость превышает сумму
50-кратного установленного законом минимального размера оплаты
труда - в порядке, предусмотренном статьей 443 настоящего Кодекса.
Суммы, вырученные от реализации вещи, передаются поклажедателю
за вычетом причитающихся хранителю сумм.
Статья 896. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или
повреждение вещи
1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение
вещи, принятой на хранение, по основаниям, предусмотренным главой
25 настоящего Кодекса.
2. Хранитель, осуществляющий хранение в качестве
предпринимательской или иной профессиональной деятельности
(профессиональный хранитель), отвечает за утрату, недостачу или
повреждение хранимой вещи, если не докажет, что утрата, недостача
или повреждение вещи произошли:
1) вследствие действия непреодолимой силы;
2) из-за скрытых свойств вещи, о которых хранитель не знал и не
должен был знать при приеме ее на хранение;
3) в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя.
3. Если хранимая вещь не будет взята поклажедателем обратно по
истечении срока хранения, предусмотренного договором, или срока, в
течение которого поклажедатель по требованию хранителя обязан был
взять вещь обратно (пункт 3 статьи 947), то хранитель впредь
отвечает за утрату, недостачу или повреждение этой вещи лишь при
наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.
Статья 897. Размер ответственности хранителя
1. Убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или
повреждением вещи, возмещаются хранителем в соответствии со
статьей 388 настоящего Кодекса, если законом или договором не
предусмотрено иное.
2. При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю
утратой, недостачей или повреждением вещи, возмещаются:
1) за утрату и недостачу вещей - в размере стоимости утраченных
или недостающих вещей;
2) за повреждение вещей - в размере суммы, на которую
понизилась их стоимость.
3. Если в результате повреждения, за которое хранитель
отвечает, качество вещи изменилось настолько, что она не может
быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель
вправе от нее отказаться и потребовать от хранителя возместить
стоимость этой вещи, а также возмещения других убытков, если это
предусмотрено законом или договором.
Статья 898. Возмещение убытков, причиненных хранителю
Поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные
свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь
на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах.
Статья 899. Прекращение обязательства хранения по требованию
поклажедателя
Хранитель обязан по требованию поклажедателя немедленно
возвратить принятую на хранение вещь, хотя бы договором был
определен иной срок возвращения.
Однако в этом случае поклажедатель обязан возместить хранителю
убытки, вызванные досрочным прекращением обязательства, если
договором не предусмотрено иное.
Статья 900. Применение общих положений о хранении к отдельным
его видам
Общие положения о хранении (статьи 883 - 899) применяются к
отдельным его видам, если правилами об отдельных видах хранения,
предусмотренными статьями 902 - 921 настоящего Кодекса, другими
законами и иными правовыми актами не установлено иное.
Статья 901. Хранение в силу закона
Правила настоящей главы применяются и к обязательствам
хранения, возникающим в силу закона, если законодательством не
установлены иные правила.
з 2. Отдельные виды хранения
Статья 902. Хранение в ломбарде
1. На хранение в ломбард могут быть приняты от граждан движимые
вещи, предназначенные для личного потребления.
2. Договор хранения вещи в ломбарде оформляется выдачей
ломбардом именной сохранной квитанции.
3. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по
соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и
качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их
принятия на хранение.
4. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой
счет принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки,
произведенной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
Статья 903. Невостребованные из ломбарда вещи
1. При уклонении поклажедателя от обратного получения вещей
ломбард обязан хранить их в течение трех месяцев. По истечении
этого срока невостребованные вещи могут быть проданы ломбардом в
порядке, установленном пунктом 2 статьи 895 настоящего Кодекса.
2. Из суммы, вырученной от продажи вещей, погашаются плата за
хранение и иные причитающиеся ломбарду платежи. Остаток суммы
возвращается ломбардом владельцу сохранной квитанции по ее
предъявлении.
Статья 904. Хранение ценностей в банке
1. Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные
металлы и камни, драгоценные вещи и иные ценности, а также
документы.
2. Договор хранения ценностей в банке оформляется выдачей
банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление
которого является основанием для выдачи банком хранимых ценностей
поклажедателю.
3. В случаях, предусмотренных договором хранения (депозита)
ценных бумаг, банк помимо обеспечения их сохранности осуществляет
также юридически значимые действия в отношении этих бумаг
(представительство и т.п.).
4. Хранимые банком ценности могут быть выданы банком
поклажедателю или его представителю по предъявлении сохранного
документа.
5. Договор хранения ценностей с использованием индивидуального
банковского сейфа (ячейки сейфа, отдельного помещения для
хранения) может заключаться путем совершения банком действий по
принятию ценностей на хранение и выдачи поклажедателю ключа от
сейфа, карточки, идентифицирующей поклажедателя, иного знака или
документа, которые удостоверяют право предъявителя на доступ к
сейфу и получение из него ценностей.
Если иное не предусмотрено договором, поклажедатель вправе в
любое время забирать ценности из сейфа, возвращать их обратно,
работать с хранимыми документами. Банк при этом имеет право учета
получения и возврата ценностей поклажедателем.
При получении поклажедателем, в том числе временном, части
ценностей из сейфа банк несет ответственность за сохранность
оставшейся части ценностей.
Установленные настоящей статьей правила хранения ценностей в
банковском сейфе не распространяются на случаи, когда банк
предоставляет свой сейф другому лицу в пользование на условиях
имущественного найма.
Статья 905. Хранение в камерах хранения транспортных
организаций
1. Находящиеся в ведении транспортных организаций камеры
хранения обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и иных
граждан, независимо от наличия у них проездных документов. Договор
хранения в камерах хранения транспортных организаций признается
публичным (статья 421).
2. В подтверждение приема вещей на хранение в камеры хранения
(кроме автоматических) поклажедателю выдается квитанция или
номерной жетон.
3. Сумма убытков, понесенных поклажедателем вследствие утраты,
недостачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения,
выплачивается поклажедателю в суточный срок, если при сдаче вещей
на хранение была произведена их оценка либо если стороны пришли к
соглашению относительно суммы подлежащих возмещению убытков.
4. Вещи могут быть сданы в камеры хранения на срок в пределах,
установленных специальными правилами или соглашением сторон. Вещи,
не востребованные в указанные сроки, камера хранения обязана
хранить еще в течение трех месяцев. По истечении этого срока
невостребованные вещи могут быть проданы, а вырученные от продажи
суммы распределены в соответствии со статьей 903 настоящего
Кодекса.
5. В случае утраты квитанции или жетона сданные в камеру
хранения вещи выдаются поклажедателю по предъявлении доказательств
о принадлежности ему этих вещей.
Статья 906. Хранение в гардеробах организаций
1. Хранение в гардеробах организаций предполагается
безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено при
сдаче вещи на хранение.
2. В подтверждение приема вещи на хранение в гардероб хранитель
выдает поклажедателю номерной жетон или иной знак, подтверждающий
принятие вещи на хранение.
3. Сданная в гардероб вещь выдается предъявителю жетона. При
этом хранитель не обязан проверять полномочия предъявителя жетона
на получение вещи. Однако хранитель вправе задержать возврат вещи
предъявителю жетона, если у него возникли сомнения в
принадлежности жетона его предъявителю.
4. Хранитель вправе выдать вещь из гардероба и тогда, когда
поклажедатель утерял жетон, но факт сдачи им вещей в гардероб или
принадлежности их ему не вызывает сомнений у хранителя или доказан
поклажедателем.
Статья 907. Хранение в гостинице
1. Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том
соглашения за утрату или повреждение вещей за исключением денег,
иных валютных ценностей и ценных бумаг, внесенных в гостиницу
проживающим в ней лицом, кроме случаев, когда утрата или
повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, свойств самой
вещи либо по вине самого проживающего, сопровождающих его лиц или
его посетителей.
Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам
гостиницы, либо вещь, помещенная в предназначенном для этого месте
(гостиничном номере и др.).
2. Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей
и ценных бумаг только при условии, если они были приняты на
хранение.
3. Проживающее в гостинице лицо, обнаружившее утрату или
повреждение своих вещей, обязано без промедления заявить об этом
гостинице. В противном случае гостиница освобождается от
ответственности.
4. Гостиница не освобождается от ответственности за сохранность
вещей проживающих в ней лиц, хотя бы она сделала объявление о том,
что не принимает на себя этой ответственности.
5. Правила настоящей статьи применяются также в отношении
хранения в мотелях, домах отдыха, санаториях, общежитиях, банях и
тому подобных организациях, а также в организациях, имеющих
специально отведенные места для хранения верхней одежды, головных
уборов и иных подобных вещей граждан, посещающих организацию.
Статья 908. Хранение спорных вещей (секвестр)
1. По договору о секвестре двое или несколько лиц, между
которыми возник спор о праве на вещь, передают спорную вещь
третьему лицу, который обязуется по разрешении спора возвратить
вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо
по соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр).
2. Спорная вещь может быть передана на хранение в порядке
секвестра по решению суда (судебный секвестр).
Хранителем по судебному секвестру может быть как лицо,
назначенное судом, так и лицо, определяемое по взаимному согласию
спорящих сторон. В обоих случаях требуется согласие хранителя,
если иное не следует из закона.
3. На хранение в порядке секвестра могут быть переданы как
движимые, так и недвижимые вещи.
з 3. Хранение на товарном складе
Статья 909. Товарный склад
1. Товарным складом признается организация, осуществляющая
хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги в
качестве предпринимательской деятельности.
Статья 910. Товарный склад общего пользования
Товарный склад признается складом общего пользования, если в
соответствии с законодательством он не отнесен к складам, которые
могут принимать товары на хранение от ограниченного круга лиц.
Договор складского хранения, заключаемый товарным складом
общего пользования, признается публичным договором (статья 421).
Статья 911. Договор складского хранения
1. По договору складского хранения товарный склад (хранитель)
обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему
товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в
сохранности.
2. Письменная форма договора складского хранения считается
соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад
удостоверены складским документом (статья 916).
Статья 912. Хранение вещей с правом распоряжения ими
Если из законодательства или договора следует, что товарный
склад может распоряжаться сданными ему на хранение товарами, то к
отношениям сторон применяются положения о займе, однако время и
место возврата товаров определяются положениями о хранении.
Статья 913. Обязанности товарного склада
1. Товарный склад обязан соблюдать условия (режим) хранения,
установленные в стандартах, технических условиях, технологических
инструкциях, инструкциях по хранению, правилах хранения отдельных
видов товаров, иных обязательных для склада специальных
нормативных документах.
2. Товарный склад обязан произвести за свой счет осмотр товаров
при приеме на хранение.
3. Товарный склад обязан предоставить товаровладельцу
возможность осмотра товаров или их образцов, если хранение
осуществляется с обезличением, взятия проб и принятия мер,
необходимых для обеспечения сохранности товаров.
4. В случае, когда для обеспечения сохранности товаров
требуется срочно изменить условия хранения, товарный склад вправе
принять требуемые срочные меры самостоятельно. Он обязан уведомить
товаровладельца о принятых мерах.
5. При обнаружении повреждений товара склад обязан немедленно
составить акт и в тот же день известить товаровладельца по адресу,
заявленному им товарному складу.
Статья 914. Требования товаровладельца к товарному складу
Если иное не предусмотрено договором об утрате, недостаче или
повреждениях товара, возникших в результате ненадлежащего
хранения, товаровладелец обязан заявить товарному складу при
получении товара со склада, а о скрытых повреждениях - в течение
обычного срока, необходимого для их обнаружения. Если о
повреждениях и недостаче товара в соответствующие сроки складу не
будет заявлено, товарный склад не несет ответственности за убытки,
за исключением случаев, когда убытки причинены вследствие его
умысла или грубой неосторожности.
Статья 915. Отказ товарного склада от договора хранения
Товарный склад вправе отказаться от исполнения договора
хранения в случаях, когда поклажедатель утаил опасный характер
товара, что грозит нанесением существенного ущерба.
Статья 916. Складские документы
1. Товарные склады могут выдавать в подтверждение принятия
товаров на хранение следующие складские документы:
1) двойное складское свидетельство;
2) простое складское свидетельство;
3) складскую квитанцию.
2. Двойное складское свидетельство, каждая его часть и простое
складское свидетельство являются ценными бумагами.
3. Двойное и простое складское свидетельство могут быть
предметом залога.
Статья 917. Двойное складское свидетельство
1. Двойное складское свидетельство состоит из складского
свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые могут
быть отделены одно от другого.
2. В каждой части двойного складского свидетельства должны быть
указаны:
1) наименование и адрес склада, принявшего товар на хранение;
2) текущий номер складского свидетельства по реестру склада;
3) наименование организации либо имя гражданина, от которых
принят товар на хранение, а также местонахождение (место
жительства) товаровладельца;
4) наименование и количество товара, число товарных мест;
5) срок, на который товар принят на хранение, если таковой
устанавливается;
6) тарифы и порядок оплаты хранения;
7) дата выдачи товара;
8) подпись уполномоченного лица и печать товарного склада.
Статья 918. Права держателя складского и залогового
свидетельства на товар
1. Держатель складского и залогового свидетельств имеет право
распоряжения хранящимся на складе товаром в полном объеме.
2. Держатель складского свидетельства, отделенного от
залогового свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не
может взять его со склада до погашения кредита, выданного по
залоговому свидетельству.
3. Держатель залогового свидетельства имеет залоговое право на
товар в размере выданного по этому свидетельству кредита и
процентов по нему. При установлении залоговых прав на товары об
этом делается отметка на складском свидетельстве.
Статья 919. Передача складского и залогового свидетельства
Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут
передаваться вместе или порознь по передаточным надписям.
Статья 920. Простое складское свидетельство
1. Простое складское свидетельство выдается на предъявителя.
2. Простое складское свидетельство должно содержать сведения,
предусмотренные статьей 917, а также указание на то, что оно
выдано на предъявителя.
Статья 921. Выдача товара по двойному складскому свидетельству
1. Товарный склад выдает товар держателю складского и
залогового свидетельства (двойного складского свидетельства) в
обмен на оба эти свидетельства вместе.
Держателю складского свидетельства, который не имеет залогового
свидетельства, но внес сумму долга по нему, товар выдается складом
не иначе как в обмен на складское свидетельство и при условии
взноса всей суммы долга по залоговому свидетельству.
2. Держатель складского и залогового свидетельств вправе
требовать выдачи товара по частям. При этом в обмен на
первоначальные свидетельства ему выдаются новые свидетельства на
товары, оставшиеся на складе.
3. Товарный склад, вопреки требованиям настоящей статьи
выдавший товар держателю складского свидетельства, не имеющему
залогового свидетельства и не внесшему сумму долга по нему, несет
ответственность перед держателем залогового свидетельства за
платеж всей причитающейся по нему суммы.
Глава 51. СТРАХОВАНИЕ
Статья 922. Добровольное и обязательное страхование
1. Страхование осуществляется на основании договоров
имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином
или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией
(страховщиком).
Договор страхования является публичным договором (статья 421).
2. В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается
обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье
или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность
перед другими лицами за свой счет либо за счет заинтересованных
лиц (обязательное страхование), страхование осуществляется путем
заключения договоров в соответствии с правилами настоящей главы.
При обязательном страховании страхователь обязан заключить
договор со страховщиком на условиях, предусмотренных
законодательством, регулирующим данный вид страхования.
Статья 923. Договор имущественного страхования
1. По договору имущественного страхования одна сторона
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или
иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки
в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными
имущественными интересами страхователя (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой
суммы).
2. По договору имущественного страхования могут быть
застрахованы:
1) имущество;
2) риск гражданской ответственности - риск ответственности по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных
законом, также ответственности по договорам (статьи 925 и 926);
3) предпринимательский риск - риск неполучения ожидаемых
доходов от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих
обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий
этой деятельности по не зависящим от предпринимателя
обстоятельствам (статья 927).
Страхование противоправных интересов не допускается.
Статья 924. Страхование имущества
1. Имущество может быть застраховано по договору страхования в
пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего
основанный на законодательстве или договоре интерес в сохранении
этого имущества, - в пользу его собственника, лица, имеющего на
имущество иное вещное право, арендатора, подрядчика, хранителя,
комиссионера и т.п.
2. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у
страхователя и выгодоприобретателя интереса в сохранении
застрахованного имущества, недействителен.
3. Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя
может быть заключен без указания имени или наименования
выгодоприобретателя.
При заключении такого договора страхователю выдается страховой
полис на предъявителя. При осуществлении прав по такому договору
необходимо представление этого полиса страховщику.
Статья 925. Страхование ответственности за причинение вреда
1. По договору страхования риска ответственности по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск
ответственности самого страхователя или иного лица, на которое
такая ответственность может быть возложена.
2. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда
застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если это
лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого страхователя.
3. Договор страхования риска ответственности за причинение
вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может быть
причинен вред (выгодоприобретателей).
Статья 926. Страхование ответственности по договору
1. Страхование риска ответственности за нарушение договора
допускается в отношении ответственности индивидуального
предпринимателя или коммерческой организации за неисполнение или
ненадлежащее исполнение публичного договора (статья 421) и в
других случаях, предусмотренных законом.
2. По договору страхования риска ответственности за нарушение
договора может быть застрахован только риск ответственности самого
страхователя. Договор страхования, не соответствующий этому
требованию, ничтожен.
3. Риск ответственности за нарушение договора считается
застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого
договора страхователь должен нести соответствующую ответственность
(выгодоприобретателя).
Статья 927. Страхование предпринимательского риска
По договору страхования предпринимательского риска (подпункт 3
пункта 2 статьи 923) может быть застрахован предпринимательский
риск только самого страхователя и только в его пользу.
Договор страхования предпринимательского риска лица, не
являющегося страхователем, ничтожен.
Договор страхования предпринимательского риска в пользу лица,
не являющегося страхователем, считается заключенным в пользу
страхователя.
Статья 928. Договор личного страхования
1. По договору личного страхования одна сторона (страховщик)
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию),
уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить
единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором
сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или
здоровью самого страхователя или другого названного в договоре
гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного
возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного
договором события (страхового случая).
Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу
которого заключен договор.
2. Договор личного страхования считается заключенным в пользу
застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве
выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица,
застрахованного по договору, в котором не назван иной
выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники
застрахованного лица.
Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося
застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося
застрахованным лицом страхователя, может быть заключен лишь с
письменного согласия застрахованного лица. При отсутствии такого
согласия договор может быть признан недействительным по иску
застрахованного лица, а в случае смерти этого лица - по иску его
наследников.
Статья 929. Групповое страхование
1. При групповом страховании по одному договору страхования
может быть застрахована жизнь и здоровье и (или) имущество
нескольких лиц.
2. Групповое страхование может быть как персонифицированным,
так и обезличенным, охватывающим определенную категорию лиц.
При обезличенном страховании круг застрахованных должен быть
конкретизирован в договоре страхования в той мере, в которой это
необходимо для индивидуализации страхового случая, его последствий
в отношении каждого застрахованного и размера выплаты ему
страхового возмещения.
3. К отношениям по договору группового страхования применяются
соответственно положения настоящего Кодекса о личном страховании и
страховании имущества.
Статья 930. Обязательное страхование
1. Законом может быть установлена обязанность страховать:
жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц
на случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу;
риск своей гражданской ответственности, которая может наступить
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц или нарушения договоров с другими лицами.
Обязанность выступать в качестве страхователя возлагается
законом на определенных в нем лиц.
Законом могут быть установлены и иные виды обязательного
страхования.
2. Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть
возложена на гражданина ни по закону, ни по договору.
3. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им
порядке, на юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или в
оперативном управлении имущество, являющееся государственной
собственностью, может быть возложена обязанность страховать это
имущество.
4. В случаях, когда обязанность страхования имущества не
вытекает из закона, а основана на договоре с владельцем имущества
или на учредительных документах юридического лица, являющегося
собственником имущества, такое страхование не является
обязательным в смысле настоящей статьи и не влечет последствий,
предусмотренных статьей 932 настоящего Кодекса.
Статья 931. Осуществление обязательного страхования
1. Обязательное страхование осуществляется путем заключения
договора страхования лицом, на которое возложена обязанность
такого страхования (страхователем), со страховщиком.
2. Обязательное страхование осуществляется за счет
страхователя.
3. Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от
которых они должны быть застрахованы, и минимальные размеры
страховых сумм определяются законом, а в случае, предусмотренном
пунктом 3 статьи 930 настоящего Кодекса, - законом или в
установленном им порядке.
Статья 932. Последствия нарушения правил об обязательном
страховании
1. Лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено
обязательное страхование, вправе, если ему известно, что
страхование не осуществлено, потребовать в судебном порядке его
осуществления лицом, на которое возложена обязанность страхования
в качестве страхователя.
2. Если лицо, на которое возложена в качестве страхователя
обязанность страхования, не осуществило его или заключило договор
страхования на условиях, ухудшающих положение выгодоприобретателя
по сравнению с условиями, определенными законом, оно при
наступлении страхового случая несет ответственность перед
выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких должно было бы
быть выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании.
Статья 933. Страховщик
В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями и имеющие
лицензию на осуществление страхования соответствующего вида.
Требования, которым должны отвечать страховые организации,
порядок их лицензирования и осуществления государственного надзора
за их деятельностью определяются законом об организации страхового
дела.
Статья 934. Выполнение обязанностей по договору страхователем и
выгодоприобретателем
1. Заключение договора страхования в пользу
выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда им является
застрахованное лицо, не освобождает страхователя от выполнения
обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное либо обязанности, лежащие на страхователе,
выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.
2. При предъявлении выгодоприобретателем требования о выплате
страхового возмещения по договору имущественного страхования либо
страховой суммы по договору личного страхования страховщик вправе
потребовать от него, в том числе и тогда, когда
выгодоприобретателем является застрахованное лицо, выполнения
обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие
на страхователе, но не выполненные им. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые
должны были быть выполнены ранее, несет выгодоприобретатель.
Статья 935. Форма договора страхования
1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение этого требования влечет недействительность
договора. Такой договор является ничтожным.
2. Договор страхования может быть заключен путем составления
одного документа (пункт 2 статьи 429) либо вручения страховщиком
страхователю на основании его письменного или устного заявления
подписанного страховщиком страхового полиса (свидетельства,
сертификата, квитанции), содержащего условия договора страхования.
В этом случае согласие страхователя заключить договор на
предложенных страховщиком условиях подтверждается принятием от
страховщика указанных в абзаце первом настоящего пункта документов
и уплатой страховой премии либо - при внесении страховой премии в
рассрочку - уплатой первого взноса.
3. Страховщик при заключении договора вправе применять
разработанные им стандартные формы договора страхования
(страхового полиса) по отдельным видам страхования.
Статья 936. Страхование по генеральному полису
1. Систематическое страхование разных партий однородного
имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение
определенного срока может по соглашению страхователя со
страховщиком осуществляться на основании одного договора
страхования - генерального полиса.
2. Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества,
подпадающей под действие генерального полиса, сообщать страховщику
обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а
если он не предусмотрен - немедленно по их получении. Страхователь
не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту
получения таких сведений возможность убытков, подлежащих
возмещению страховщиком, уже миновала.
3. По требованию страхователя страховщик обязан выдавать
страховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под
действие генерального полиса.
В случае несоответствия содержания страхового полиса
генеральному полису предпочтение отдается страховому полису.
Статья 937. Существенные условия договора страхования
1. При заключении договора имущественного страхования между
страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе,
являющемся объектом страхования;
2) о характере события, на случай наступления которого
производится страхование (страхового случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о порядке определения размера страхового возмещения, если
договором предусмотрена возможность его выплаты в размере,
меньшем, чем страховая сумма;
5) о размере страховой премии и сроке (сроках) ее уплаты;
6) о сроке действия договора.
2. При заключении договора личного страхования между
страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
1) о застрахованном лице;
2) о характере события, на случай наступления которого в жизни
застрахованного лица осуществляется страхование (страхового
случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.
3. Если договор страхования содержит условия, ухудшающие
положение гражданина, являющегося страхователем, застрахованным
лицом или выгодоприобретателем, по сравнению с положениями,
установленными законодательством, вместо этих условий договора
применяются соответствующие положения законодательства.
Статья 938. Определение условий договора страхования в правилах
страхования
1. Условия, на которых заключается договор страхования, могут
быть определены в стандартных правилах страхования
соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных
страховщиком либо объединением страховщиков (правилах
страхования).
2. Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные
в текст договора страхования (полиса), обязательны для
страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (полисе) прямо
указывается на применение таких правил и сами правила изложены в
одном документе с договором (полисом) или на его оборотной стороне
либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю
при заключении договора правил страхования должно быть
удостоверено записью в договоре.
3. При заключении договора страхования страхователь и
страховщик могут договориться об изменении или исключении
отдельных положений правил страхования и о включении в договор
положений, отсутствующих в правилах.
4. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту
своих интересов на правила страхования соответствующего вида, на
которые имеется ссылка в договоре страхования (полисе), даже если
эти правила в силу настоящей статьи для него необязательны.
Статья 939. Сведения, предоставляемые страхователем при
заключении договора
1. При заключении договора страхователь обязан сообщить
страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска).
Существенными признаются обстоятельства, определенно
оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования
(полиса), переданных страхователю правилах страхования или
письменном запросе.
2. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов
страхователя на какие-либо вопросы страховщика, страховщик не
может впоследствии требовать расторжения договора либо признания
его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены страхователем.
3. Если после заключения договора будет установлено, что
страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, страховщик
вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 178
настоящего Кодекса.
Страховщик не может требовать признания договора
недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал
страхователь, уже отпали.
Статья 940. Право страховщика на оценку страхового риска
1. При заключении договора страхования имущества страховщик
вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а при
необходимости назначить экспертизу в целях установления его
действительной стоимости.
2. При заключении договора личного страхования страховщик
вправе произвести обследование страхуемого лица для установления
фактического состояния его здоровья.
3. Оценка страхового риска страховщиком на основании настоящей
статьи необязательна для страхователя, который вправе доказывать
иное.
Статья 941. Тайна страхования
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате
страхования сведения о страхователе, застрахованном лице и
выгодоприобретателе, их состоянии здоровья, а также об
имущественном положении этих лиц. За нарушение тайны страхования
страховщик, в зависимости от рода нарушенных прав и характера
нарушения, несет ответственность в соответствии с правилами статей
18 или 35 настоящего Кодекса.
Статья 942. Страховая сумма
1. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение по договору имущественного страхования или
которую он обязуется выплатить по договору личного страхования
(страховая сумма), определяется соглашением страхователя со
страховщиком в соответствии с правилами настоящей статьи.
2. При страховании имущества или предпринимательского риска,
если договором не предусмотрено иное, страховая сумма не должна
превышать их действительной стоимости (страховой стоимости),
каковой считается:
для имущества - его действительная стоимость в месте его
нахождения в день заключения договора страхования;
для предпринимательского риска - доходы от предпринимательской
деятельности, которых страхователь, как можно ожидать, лишился бы
при наступлении страхового случая.
3. В договорах личного страхования и договорах страхования
гражданской ответственности страховая сумма определяется сторонами
по их усмотрению.
Статья 943. Оспаривание страховой стоимости имущества
Страховая стоимость имущества, указанная в договоре, не может
быть впоследствии оспорена.
Статья 944. Неполное имущественное страхование
Если в договоре страхования имущества или предпринимательского
риска страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить
страхователю (выгодоприобретателю) часть понесенных последним
убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
Договором может быть предусмотрен более высокий размер
страхового возмещения.
Статья 945. Дополнительное имущественное страхование
1. Если имущество или предпринимательский риск застрахованы
лишь в части страховой стоимости, страхователь
(выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное
страхование, в том числе у другого страховщика, но с тем, чтобы
общая страховая сумма по всем договорам страхования не превышала
страховой стоимости.
2. Несоблюдение положений пункта 1 настоящей статьи влечет
последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 976 настоящего
Кодекса.
Статья 946. Последствия страхования сверх страховой стоимости
1. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования
имущества или предпринимательского риска, превышает страховую
стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом
случае не подлежит.
2. Если в соответствии с договором страхования страховая премия
вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, она внесена не полностью,
оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере,
уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
3. Если завышение страховой суммы в договоре страхования
явилось следствием обмана со стороны страхователя, страховщик
вправе требовать возмещения причиненных ему этим убытков в
размере, превышающем сумму полученной им от страхователя страховой
премии.
Статья 947. Двойное страхование
1. Правила, предусмотренные в статье 946 настоящего Кодекса,
соответственно применяются и в том случае, когда страховая сумма
превысила страховую стоимость в результате страхования одного и
того же имущества или предпринимательского риска у двух или
нескольких страховщиков (двойное страхование).
2. При двойном страховании имущества или предпринимательского
риска каждый страховщик несет обязанность выплатить страховое
возмещение в пределах заключенного им договора, однако общая сумма
страховых возмещений, полученная от всех страховщиков, не может
превышать реального ущерба.
При этом страхователь (выгодоприобретатель) вправе получить
страховое возмещение с любого страховщика в пределах страховой
суммы, предусмотренной заключенным с ним договором. В случае, если
полученное страховое возмещение не покрывает реального ущерба,
страхователь (выгодоприобретатель) вправе получить недостающую
сумму с другого страховщика.
Страховщик, полностью или частично освобожденный от уплаты
страхового возмещения в силу того, что причиненный ущерб возмещен
другими страховщиками, обязан вернуть соответствующую часть
страховых платежей за вычетом понесенных расходов.
3. При двойном личном страховании каждый страховщик выполняет
свои страховые обязательства перед страхователем, застрахованным
лицом и выгодоприобретателем самостоятельно независимо от
выполнения обязательств другими страховщиками.
Статья 948. Имущественное страхование от разных страховых
рисков
Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы от
разных страховых рисков как по одному, так и по отдельным
договорам страхования, в том числе по договорам с разными
страховщиками.
В этих случаях допускается превышение размера общей страховой
суммы по всем договорам над страховой стоимостью.
Статья 949. Сострахование
1. Объект страхования может быть застрахован по одному договору
совместно несколькими страховщиками (сострахование). Если в таком
договоре не определены права и обязанности каждого из
страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователем
(выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения по
договору имущественного страхования или страховой суммы по
договору личного страхования.
2. Для совместного страхования крупных и особо крупных рисков
состраховщики могут создавать на основе договора о совместной
деятельности (статья 968) простые товарищества (страховые пулы).
3. При наличии соответствующего соглашения между
состраховщиками один из них может представлять всех состраховщиков
во взаимоотношениях со страхователем (выгодоприобретателем),
оставаясь ответственным перед последним только в своей доле.
Статья 950. Страховая премия и страховые взносы
1. Под страховой премией понимается плата за страхование,
которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить
страховщику в порядке и сроки, установленные договором
страхования.
2. Страховщик при определении размера страховой премии,
подлежащей уплате по договору страхования, вправе применять
разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую
с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и
характера страхового риска.
3. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой
премии в рассрочку, договором могут быть определены последствия
неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.
4. Если страховой случай наступил до уплаты очередного
страхового взноса, внесение которого просрочено, страховщик вправе
ограничить размер подлежащих выплате страхового возмещения по
договору имущественного страхования или страховой суммы по
договору личного страхования суммой, пропорциональной уплаченной
ему части страховой премии, и зачесть сумму просроченного
страхового взноса.
Статья 951. Недействительность договора страхования
Договор страхования является ничтожным в случаях, когда:
1) к моменту заключения договора объект страхования не
существовал;
2) по договору имущественного страхования было застраховано
имущество, добытое преступным путем, являвшееся предметом
преступления или подлежавшее конфискации;
3) по договору застрахован противоправный интерес;
4) в качестве страхового случая в договоре страхования
предусмотрено событие, лишенное признаков вероятности и
случайности его наступления.
Договор страхования является ничтожным также в случае,
предусмотренном статьей 946 настоящего Кодекса, и в других
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами.
Статья 952. Замена застрахованного лица
1. В случае, когда по договору страхования риска
ответственности за причинение вреда (статья 925) застрахована
ответственность лица, иного, чем страхователь, последний вправе,
поскольку иное не предусмотрено договором, в любое время до
наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно
уведомив об этом страховщика.
2. Застрахованное лицо, названное в договоре личного
страхования, может быть заменено страхователем другим лицом лишь с
согласия самого застрахованного лица и страховщика.
Статья 953. Замена выгодоприобретателя
Страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в
договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
страховщика. Замена выгодоприобретателя по договору личного
страхования, назначенного с согласия застрахованного лица (пункт 2
статьи 928), допускается лишь с согласия этого лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после
того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил страховщику требование о выплате
страхового возмещения или страховой суммы.
Статья 954. Начало действия договора страхования
1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное,
вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее
взноса.
2. Страхование, обусловленное договором, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора
страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок
начала действия страхования.
Статья 955. Досрочное прекращение договора страхования
1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на
который он был заключен, если после его вступления в силу
возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай.
К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
1) гибель застрахованного имущества по иным причинам, чем
наступление страхового случая;
2) прекращение в установленном порядке предпринимательской
деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или
риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью;
3) признание недееспособным или ограничение дееспособности
гражданина, риск гражданской ответственности которого был
застрахован.
2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от
договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
3. При досрочном прекращении договора страхования по
обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, если эти
обстоятельства наступили по причинам, не зависящим от страхователя
(выгодоприобретателя), страховщик имеет право на часть страховой
премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование, и должен возвратить излишне полученную часть
страховой премии. В остальных случаях досрочного прекращения
договора страхования по обстоятельствам, указанным в абзаце первом
пункта 1 настоящей статьи, страховщик сохраняет право на всю сумму
страховой премии.
При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от
договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не
подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
Статья 956. Переход прав на застрахованное имущество к другому
лицу
При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому
лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к
которому перешли права на имущество, за исключением случаев
принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в
пункте 2 статьи 245 настоящего Кодекса, и отказа от права
собственности (статья 246).
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество,
должно письменно уведомить об этом страховщика.
Статья 957. Уведомление страховщика о наступлении страхового
случая
1. Страхователь по договору имущественного страхования после
того, как ему стало известно о наступлении страхового случая,
обязан незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или
его представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ
уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и
указанным в договоре способом.
Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, если он
намерен воспользоваться правом на страховое возмещение по
заключенному в его пользу договору.
2. Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1
настоящей статьи, дает страховщику право отказать в выплате
страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что
отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на
его обязанности выплатить страховое возмещение.
3. Правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи,
соответственно применяются к договору личного страхования, если
страховым случаем является смерть застрахованного лица или
причинение вреда его здоровью. При этом устанавливаемый договором
срок уведомления страховщика не может быть менее десяти дней.
Статья 958. Уменьшение убытков от страхового случая
1. При наступлении страхового случая, предусмотренного
договором имущественного страхования, страхователь обязан принять
все доступные меры, чтобы уменьшить возможные убытки.
Принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям
страховщика, если они сообщены страхователю.
2. Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению страховщиком, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний
страховщика, должны быть возмещены страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости, независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что страхователь умышленно не принял мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
Статья 959. Последствия наступления страхового случая по вине
страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица
1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие
умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица,
если умышленные действия не были совершены ими в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости, а также за
исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.
Законом могут быть предусмотрены случаи освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам
имущественного страхования или уменьшения размера возмещения при
наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности
страхователя или выгодоприобретателя.
2. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы,
которая по договору личного страхования подлежит уплате в случае
смерти застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие
самоубийства и к этому времени договор страхования действовал уже
не менее двух лет.
Статья 960. Основания освобождения страховщика от выплаты
страхового возмещения и страховой суммы
1. Поскольку законом или договором страхования не предусмотрено
иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
(страховой суммы), если страховой случай наступил вследствие:
1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
2) военных действий, маневров или иных военных мероприятий, а
также гражданской войны.
2. Поскольку договором имущественного страхования не
предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.
Статья 961. Отказ в выплате страхового возмещения или страховой
суммы
1. Страховщик вправе отказать страхователю
(выгодоприобретателю) в выплате страхового возмещения по договору
имущественного страхования или страховой суммы по договору личного
страхования в случаях, когда:
1) действие договора страхования прекратилось до наступления
страхового случая, в том числе по основаниям, указанным в статьях
955 и 956 настоящего Кодекса;
2) договор страхования является ничтожным по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом или иными законами, в том числе
по основаниям, указанным в статье 951 настоящего Кодекса;
3) страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
или страховой суммы по основаниям, указанным в статьях 957 - 960
настоящего Кодекса;
4) страховщиком предъявлен иск о признании договора страхования
недействительным по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом
или иными законами, в том числе по основаниям, указанным в статье
939 настоящего Кодекса, либо о расторжении договора страхования
вследствие того, что страхователь (выгодоприобретатель)
воспрепятствовал расследованию обстоятельств страхового случая или
определению размера причиненных убытков.
2. Решение страховщика об отказе в выплате страхового
возмещения или страховой суммы должно быть сообщено страхователю
(выгодоприобретателю) не позднее чем в течение пятнадцати дней
после их обращения за выплатой страхового возмещения и страховой
суммы, и должно содержать мотивированное обоснование причин
отказа.
3. Отказ страховщика выплатить страховое возмещение или
страховую сумму может быть оспорен путем предъявления к нему иска
в суде.
Статья 962. Выплата страховой суммы по договору личного
страхования
1. Страховая сумма по договору личного страхования
выплачивается лицу, в пользу которого заключен договор (пункт 2
статьи 928), независимо от сумм, причитающихся страхователю,
застрахованному лицу или выгодоприобретателю по социальному
страхованию, социальному обеспечению, по другим договорам
страхования или в порядке возмещения вреда.
2. Страховая сумма по договору личного страхования,
выплачиваемая наследникам застрахованного лица на основании пункта
2 статьи 928 настоящего Кодекса, не входит в состав наследства
застрахованного лица.
Статья 963. Переход к страховщику прав страхователя на
возмещение ущерба (суброгация)
1. Если договором имущественного страхования или законом не
предусмотрено иное, к страховщику, уплатившему страховое
возмещение, переходит в пределах уплаченной суммы право
требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования.
2. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им
с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем
(выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
3. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать
страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к
нему права требования.
4. Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине страхователя (выгодоприобретателя), страховщик освобождается
от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы
возмещения.
Статья 964. Передача страховщику прав на застрахованное
имущество
При страховании имущества страхователь (выгодоприобретатель)
после наступления страхового случая может с согласия страховщика
передать ему свои права на застрахованное имущество и получить
страховое возмещение в полном объеме страховой суммы.
Статья 965. Перестрахование
1. Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы,
принятый на себя страховщиком по договору страхования, может быть
им застрахован полностью или частично у другого страховщика
(страховщиков) по заключенному с последним договору
перестрахования.
2. К договору перестрахования применяются правила настоящей
главы, подлежащие применению в отношении страхования
предпринимательского риска. При этом страховщик по договору
страхования (основному договору), заключивший договор
перестрахования, считается в этом последнем договоре
страхователем.
3. При перестраховании ответственным перед страхователем по
основному договору страхования за выплату страхового возмещения
или страховой суммы остается страховщик по этому договору.
Однако в случае ликвидации страховой организации, являющейся
страховщиком по основному договору страхования, до наступления
страхового случая его права и обязанности по этому договору в
перестрахованной части переходят к страховщику по договору
перестрахования.
4. Допускается последовательное заключение двух или нескольких
договоров перестрахования. Каждый из таких договоров считается
основным договором страхования в отношении следующего договора
перестрахования.
Статья 966. Взаимное страхование
1. Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество
и иные имущественные интересы, указанные в пункте 2 статьи 923
настоящей главы на взаимной основе путем объединения в обществах
взаимного страхования необходимых для этого средств.
2. Общества взаимного страхования осуществляют страхование
имущества и иных имущественных интересов своих членов и являются
некоммерческими организациями.
Особенности правового положения обществ взаимного страхования и
условия их деятельности определяются в соответствии с настоящим
Кодексом законом о взаимном страховании.
3. Страхование обществами взаимного страхования имущества и
имущественных интересов своих членов осуществляется
непосредственно на основании членства, если учредительными
документами общества не предусмотрено заключение в этих случаях
договоров страхования.
Правила настоящей главы применяются к отношениям по страхованию
между обществом взаимного страхования и его членами, поскольку
иное не предусмотрено законом о взаимном страховании,
учредительными документами соответствующего общества или
установленными им правилами страхования.
4. Осуществление обязательного страхования путем взаимного
страхования допускается лишь в случаях, предусмотренных законом о
взаимном страховании.
5. Общество взаимного страхования может в качестве страховщика
осуществлять страхование интересов лиц, не являющихся членами
общества, если такая страховая деятельность предусмотрена его
учредительными документами, общество образовано в форме
коммерческой организации, имеет лицензию на осуществление
страхования соответствующего вида и отвечает другим требованиям,
установленным законом об организации страхового дела.
Страхование интересов лиц, не являющихся членами общества
взаимного страхования, осуществляется обществом по договорам
страхования в соответствии с правилами настоящей главы.
Статья 967. Обязательное государственное страхование
1. В целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов
государства законом может быть установлено обязательное
государственное страхование жизни, здоровья и имущества.
Обязательное государственное страхование осуществляется за счет
средств, выделяемых на эти цели из государственного бюджета.
2. Обязательное государственное страхование осуществляется
непосредственно на основании законодательства о таком страховании
указанными в этих актах государственными страховыми или иными
государственными организациями (страховщиками) либо на основании
договоров страхования, заключаемых в соответствии с этими актами
страховщиками и страхователями.
3. Правила настоящей главы применяются к обязательному
государственному страхованию, поскольку иное не предусмотрено
законодательством о таком страховании и не вытекает из существа
соответствующих отношений по страхованию.
Глава 52. ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
Статья 968. Договор простого товарищества
1. По договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности) двое или более лиц, именуемых товарищами, обязуются
соединить свои вклады и совместно действовать без образования
юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной цели,
не противоречащей закону.
2. Договор простого товарищества должен быть заключен в
письменной форме.
Статья 969. Вклады товарищей
1. Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее
дело, в частности деньги, иное имущество, профессиональные и иные
знания, навыки и умения, а также деловая репутация.
2. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если
иное не следует из договора или фактических обстоятельств.
Денежная оценка вклада товарища производится по соглашению между
товарищами.
Статья 970. Общее имущество товарищей
1. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на
праве собственности, а также произведенная в результате совместной
деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и
доходы признаются их общей долевой собственностью, поскольку иное
не установлено законом.
Имущество, находящееся в общей долевой собственности товарищей,
а также их общие требования и общие исключительные права образуют
общее имущество товарищей. Общее имущество используется в
интересах всех товарищей.
2. Ведение бухгалтерского учета общего имущества может быть
поручено одному из участвующих в товариществе юридических лиц.
3. Пользование общим имуществом товарищей осуществляется по их
общему согласию, а при недостижении согласия - в порядке,
устанавливаемом судом.
4. Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и
порядок возмещения затрат, связанных с выполнением этих
обязанностей, предусматриваются договором.
Статья 971. Ведение общих дел товарищей
1. Ведение общих дел участников договора о совместной
деятельности осуществляется в порядке, предусмотренном договором.
2. При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от
имени всех товарищей, если договором простого товарищества не
установлено, что все его участники ведут дела совместно, либо
ведение дел поручено отдельным участникам.
При совместном ведении дел для совершения каждой сделки
требуется согласие всех товарищей.
3. В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать
сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью,
выданной ему остальными товарищами, или явствует из договора
простого товарищества.
4. В отношениях с третьими лицами товарищи не могут ссылаться
на ограничения прав по ведению общих дел товарища, совершившего
сделку, за исключением случаев, когда они докажут, что в момент
заключения сделки третье лицо знало или заведомо должно было знать
о наличии таких ограничений.
5. Товарищ, совершивший от имени всех товарищей сделки, в
отношении которых его право на ведение дел было ограничено, либо
заключивший в интересах всех товарищей сделки от своего имени,
имеет право на возмещение произведенных им из своих средств
расходов по делу, если необходимость этих сделок не была в
разумные сроки оспорена другими участниками.
Если такими сделками другим товарищам причинены убытки, они
вправе требовать их возмещения.
6. Решения, касающиеся общих дел, принимаются товарищами по
общему согласию, если иное не предусмотрено договором.
7. Участники договора, уполномоченные на ведение общих дел,
имеют право на отдельное вознаграждение, если это предусмотрено
договором.
Статья 972. Право товарища на информацию
Каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести
общие дела, вправе знакомиться со всей документацией по ведению
дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по
соглашению товарищей, не допускаются.
Статья 973. Общие расходы, убытки и ответственность товарищей
1. Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной
деятельностью товарищей, определяется их соглашением. В отсутствие
такого соглашения каждый товарищ несет расходы и убытки
пропорционально стоимости его вклада в общее дело.
Не допускается соглашение, полностью освобождающее кого-либо из
товарищей от участия в покрытии общих расходов или убытков.
2. Если договор простого товарищества не связан с
осуществлением его участниками предпринимательской деятельности,
то по общим договорным обязательствам каждый товарищ отвечает всем
своим имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее
дело.
Если договор простого товарищества связан с осуществлением его
участниками предпринимательской деятельности, то по общим
обязательствам товарищи отвечают солидарно.
Статья 974. Распределение прибыли
Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной
деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов
товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором
простого товарищества или иным соглашением товарищей. Не
допускается соглашение об устранении кого-либо из товарищей от
участия в прибыли.
Статья 975. Выдел доли товарища по требованию его кредитора
Кредитор участника договора простого товарищества вправе
предъявить требование о выделе его доли в общем имуществе в
соответствии со статьей 267 настоящего Кодекса.
Статья 976. Прекращение договора простого товарищества
1. Договор простого товарищества прекращается:
1) вследствие объявления кого-либо из товарищей безвестно
отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным;
2) вследствие объявления кого-либо из товарищей несостоятельным
(банкротом);
3) вследствие смерти товарища либо ликвидации или реорганизации
участвующего в договоре юридического лица, если договором простого
товарищества или последующим соглашением не предусмотрено
сохранение договора в отношениях между остальными товарищами либо
замещение умершего товарища (реорганизованного юридического лица)
его наследниками (правопреемниками);
4) вследствие отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего
участия в бессрочном договоре простого товарищества;
5) вследствие расторжения договора простого товарищества,
заключенного с указанием срока, по требованию одного из товарищей
в отношениях между ним и остальными товарищами;
6) вследствие расторжения договора простого товарищества по
соглашению сторон;
7) вследствие истечения срока договора простого товарищества;
8) вследствие достижения цели договора простого товарищества
либо наступления условий, делающих достижение этой цели
невозможным;
9) в результате выдела доли товарища по требованию его
кредитора;
10) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом или
договором простого товарищества.
Договором простого товарищества или последующим соглашением его
участников может быть предусмотрено сохранение договора в
отношениях между остающимися товарищами в случаях, указанных в
подпунктах первом, втором, четвертом, пятом и девятом настоящего
пункта.
2. При прекращении договора простого товарищества вещи,
переданные в общее владение и (или) пользование товарищей,
возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения,
поскольку иное не предусмотрено соглашением сторон.
С момента прекращения договора простого товарищества его
участники несут солидарную ответственность по неисполненным общим
обязательствам в отношении третьих лиц.
Раздел имущества, находившегося в общей собственности
товарищей, и возникших у них общих прав требования осуществляется
в порядке, установленном статьей 264 настоящего Кодекса.
Товарищ, внесший в общую собственность индивидуально
определенную вещь, вправе при прекращении договора простого
товарищества требовать возврата ему этой вещи, при условии
соблюдения интересов остальных товарищей и кредиторов.
Статья 977. Отказ от бессрочного договора простого товарищества
Заявление об отказе лица от бессрочного договора простого
товарищества должно быть сделано этим лицом не позднее чем за три
месяца до предполагаемого выхода из договора, если иной срок не
установлен договором.
Соглашение об ограничении права на отказ от бессрочного
договора простого товарищества не допускается.
Статья 978. Расторжение договора простого товарищества по
требованию стороны
Наряду с основанием, указанным в подпункте первом пункта 2
статьи 445 настоящего Кодекса, сторона договора простого
товарищества, заключенного с указанием срока или с указанием цели
в качестве отменительного условия, вправе требовать расторжения
договора в отношениях между собой и остальными товарищами по
уважительной причине с возмещением остальным товарищам реального
ущерба, причиненного расторжением договора.
Статья 979. Ответственность товарища, отказавшегося от договора
или потребовавшего его расторжения
В случае, когда договор простого товарищества не был прекращен
в результате заявления кем-либо из участников об отказе от
дальнейшего в нем участия либо расторжения договора по требованию
одного из товарищей, лицо, участие которого в договоре
прекратилось, отвечает перед третьими лицами по общим
обязательствам, возникшим в период его участия в договоре, так,
как если бы оно осталось участником договора простого
товарищества.
Статья 980. Негласное товарищество
1. Договором простого товарищества может быть предусмотрено,
что его существование не раскрывается для третьих лиц (негласное
товарищество). К такому договору применяются правила о договоре
простого товарищества, если иное не предусмотрено настоящей
статьей или не вытекает из существа негласного товарищества.
2. В отношениях с третьими лицами каждый из участников
негласного товарищества отвечает всем своим имуществом по сделкам,
которые он заключил от своего имени в общих интересах товарищей.
3. В отношениях между товарищами обязательства, возникшие в
процессе их совместной деятельности, считаются общими.
Глава 53. ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС
Статья 981. Организация публичного конкурса
1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения
или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение
работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно
выплатить обусловленную награду тому, кто в соответствии с
условиями проведения конкурса признан его победителем.
2. Публичный конкурс может быть открытым, когда предложение
организатора конкурса принять участие в конкурсе обращено ко всем
желающим путем объявления в печати и иных средствах массовой
информации, или закрытым, когда предложение принять участие в
конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору
организатора конкурса.
Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной
квалификацией его участников, когда организатором конкурса
проводится предварительный отбор лиц, пожелавших принять участие в
конкурсе.
3. Объявление о публичном конкурсе должно содержать условия,
предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки
результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их
представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки
объявления результатов.
4. К публичному конкурсу, содержащему обязательство заключить с
победителем конкурса договор, правила настоящей главы применяются
постольку, поскольку статьями 442 - 444 настоящего Кодекса не
предусмотрено иное.
Статья 982. Изменение условий и отмена публичного конкурса
1. Лицо, объявившее о публичном конкурсе, вправе изменить его
условия или отменить конкурс только в течение первой половины
установленного для представления работ срока.
2. Извещение об изменении условий или отмене конкурса должно
быть сделано тем же способом, каким конкурс был объявлен.
3. В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо,
объявившее о конкурсе, должно возместить расходы, произведенные
любым, кто до этого полностью или частично выполнил
предусмотренную в извещении работу.
4. Если при изменении условий конкурса или его отмене были
нарушены требования, указанные в пунктах 1 или 2 настоящей статьи,
лицо, объявившее о проведении конкурса, должно возместить убытки,
понесенные из-за этого участниками конкурса.
5. Лицо, объявившее о проведении конкурса, освобождается от
обязанности возмещения расходов и убытков, установленной пунктами
3 и 4 настоящей статьи, если докажет, что указанная работа
заведомо не соответствовала условиям конкурса.
Статья 983. Решение о выплате награды
1. Решение о выплате награды победителю конкурса должно быть
вынесено и сообщено участникам публичного конкурса в порядке и в
сроки, установленные в объявлении о конкурсе.
2. Если указанные в объявлении результаты достигнуты в работе,
выполненной совместно двумя или более лицами, награда
распределяется между ними в соответствии с их соглашением. Если
такое соглашение не достигнуто, порядок распределения награды
определяется судом.
Статья 984. Использование победивших на публичном конкурсе
произведений науки, литературы и искусства
Если предмет публичного конкурса составляют произведения науки,
литературы или искусства, лицо, объявившее конкурс, приобретает
преимущественное право на заключение с автором произведения
договора об использовании произведения с выплатой ему авторского
гонорара, если иное не было предусмотрено условиями конкурса.
Статья 985. Возврат участникам публичного конкурса
представленных работ
Лицо, объявившее о публичном конкурсе, обязано возвратить
участникам конкурса работы, не удостоенные награды, если иное не
предусмотрено объявлением о конкурсе или не вытекает из характера
выполненной работы.
Глава 54. ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ
з 1. Общие положения
Статья 986. Обязанность выплаты награды
1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения
или о выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит
указанное в объявлении действие в указанный в нем срок, обязано
выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующие
действия, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу,
объявившему о награде, необходимые сведения.
2. Обязанность выплатить награду возникает при условии, что
обещание награды позволяет установить, кем обещана награда. Лицо,
отозвавшееся на обещание, вправе потребовать письменного
подтверждения обещания и несет риск последствий непредъявления
этого требования.
3. Если в публичном обещании награды не указан ее размер, он
определяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае
спора - судом.
4. Обязанность выплаты награды возникает независимо от того,
совершено ли соответствующее действие в связи со сделанным
объявлением или независимо от него.
5. В случаях, когда действие, указанное в объявлении, совершили
несколько лиц, право на получение награды приобретает тот из них,
кто совершил соответствующее действие первым.
Если действие, указанное в объявлении, совершено двумя или
более лицами одновременно, награда между ними делится поровну или
в ином предусмотренном соглашением между ними порядке.
6. Если иное не предусмотрено в объявлении или не вытекает из
характера указанного в нем действия, соответствие выполненного
действия содержащимся в объявлении требованиям определяется лицом,
публично обещавшим награду, а в случае спора - судом.
Статья 987. Отмена публичного обещания награды
1. Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе в такой
же форме отказаться от данного обещания, кроме случаев, когда в
самом объявлении предусмотрена или из него вытекает недопустимость
отказа или дан определенный срок для совершения действия, за
которое обещана награда, либо к моменту объявления об отказе одно
или несколько отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в
объявлении действие.
2. Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто
объявил о награде, от возмещения отозвавшемуся лицу расходов,
понесенных им в связи с совершением указанного в объявлении
действия. Размер возмещения во всех случаях не может превышать
указанной в объявлении награды.
з 2. Особенности проведения игр и пари
Статья 988. Требования, связанные с организацией игр и пари и
участием в них
Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией
игр или пари, основанных на риске (азартных игр и пари) или с
участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением
требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием
обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их
представителя с организатором игр или пари и требований,
вытекающих из отношений, указанных в статье 989 настоящего
Кодекса.
Статья 989. Особенности проведения лотерей, тотализаторов и
иных игр государством и муниципальными образованиями
1. Отношения между государством, административно-
территориальным образованием или лицом, получившими от
уполномоченного государственного органа разрешение (лицензию) на
проведение лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других
основанных на риске игр, с участниками игр основаны на договоре.
Такой договор оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции
или иного документа и признается заключенным с момента оплаты
участником стоимости лотерейного билета или иной оплаты участия в
игре.
2. Лицам, которые в соответствии с условиями проведения
лотереи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен
быть выплачен организатором игр выигрыш в предусмотренных
условиями проведения игр размере, форме (денежной или в натуре) и
сроки, а если срок в этих условиях не был указан - не позднее
десяти дней с момента подведения результатов игр.
3. В случае неисполнения организатором игр указанной в пункте 2
настоящей статьи обязанности участник, выигравший в лотерее, в
тотализаторе или в иных играх, вправе требовать выплаты ему
выигрыша, а также возмещения убытков, причиненных нарушением
договора со стороны организатора.
Глава 55. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
з 1. Общие положения
Статья 990. Общие основания ответственности за причинение вреда
1. Вред, причиненный неправомерными действиями (бездействием)
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
юридическому лицу, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в
полном объеме.
Законом может быть возложена обязанность возмещения вреда на
лицо, не являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена повышенная
ответственность причинителя вреда или более высокий размер
возмещения.
2. Причинивший вред освобождается от возмещения вреда, если
докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть
предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя.
3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит
возмещению в случаях, предусмотренных законом.
В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по
просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя не
нарушают моральные принципы общества.
Статья 991. Предупреждение причинения вреда
1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться
основанием к иску о запрещении действий, создающих такую
опасность.
2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации
предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности,
которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд
вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, прекратить
соответствующую деятельность.
Суд может отказать в иске о прекращении соответствующей
деятельности, если ее прекращение противоречит общественным
интересам. Отказ в прекращении такой деятельности не лишает
потерпевших права на возмещение вреда, причиненного этой
деятельностью.
Статья 992. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии
необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы.
Статья 993. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть
для устранения опасности, угрожающей самому причинителю или другим
лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть
устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом,
причинившим вред.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред,
суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в
интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от
возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и
причинившего вред.
Статья 994. Ответственность юридического лица или гражданина за
вред, причиненный его работником
1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный
его работником при исполнении им своих трудовых (служебных,
должностных) обязанностей.
2. Применительно к положениям настоящего Кодекса об
обязательствах вследствие причинения вреда работниками признаются
граждане, выполняющие работу на основании трудового договора
(контракта), а также на основании гражданско-правового договора,
если при этом они действовали или должны были действовать по
заданию и под контролем соответствующего юридического лица или
гражданина за безопасным ведением работ.
Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы
возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при
осуществлении последними предпринимательской, производственной или
иной деятельности товарищества или кооператива.
Статья 995. Ответственность за вред, причиненный
государственными органами, органами местного самоуправления, а
также их должностными лицами
1. Вред, причиненный в результате издания государственными
органами актов, не соответствующих законодательству, подлежит
возмещению на основании решения суда независимо от вины органов и
должностных лиц, издавших акт. Вред возмещается за счет
государственной казны (статья 151). Представителем казны выступают
финансовые органы либо другие органы и граждане по специальному
поручению (пункт 3 статьи 150).
2. Вред, причиненный незаконными действиями (бездействием)
должностных лиц государственных органов в области
административного управления, возмещается на общих основаниях
(статья 990) за счет денежных средств, находящихся в распоряжении
этих органов. При их недостаточности вред возмещается субсидиарно
за счет государственной казны.
Статья 996. Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда
1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения
административного взыскания в виде ареста или исправительных
работ, возмещается государством в полном объеме независимо от вины
должностных лиц органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда, в порядке, установленном законом.
2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в
результате иной незаконной деятельности органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда, возмещается на
общих основаниях, если иное не предусмотрено законом (пункт 2
статьи 995).
Вред, причиненный в результате вынесения незаконного решения по
гражданским делам, возмещается в случае, если вина судьи
установлена приговором суда, вступившим в законную силу.
Статья 997. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою
ответственность
Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою
ответственность в порядке добровольного или обязательного
страхования, при недостаточности страховой суммы для полного
возмещения причиненного вреда возмещают разницу между страховой
суммой и фактическим размером ущерба.
Статья 998. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет
1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители
(усыновители), опекуны, если не докажут, что вред возник не по их
вине.
2. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в
соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении
социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении,
которое в силу закона является его опекуном, это учреждение
обязано возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет,
что вред возник не по его вине.
3. Если малолетний причинил вред в то время, когда находился
под надзором учебного заведения, воспитательного, лечебного или
иного учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, а также
лица, осуществлявшего надзор на основании договора, эти учреждения
и лица отвечают за вред, если не докажут, что вред возник не по их
вине в осуществлении надзора.
4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, учебных
заведений, воспитательных, лечебных и иных учреждений по
возмещению вреда не прекращается с достижением малолетним
совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для
возмещения вреда.
Если родители (усыновители), опекуны умерли или они, а также
другие граждане, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не имеют
достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью потерпевшего, а сам причинитель, ставший полностью
дееспособным, располагает такими средствами, суд, с учетом
имущественного положения потерпевшего и причинителя, а также
других обстоятельств, вправе принять решение о возмещении вреда
полностью или частично за счет имущества самого причинителя.
Статья 999. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними от четырнадцати до восемнадцати лет
1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за
причиненный вред на общих основаниях.
2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет нет имущества или иных источников
доходов, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть
возмещен полностью или в недостающей части его родителями
(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред
возник не по их вине.
Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, нуждающийся в попечении, находился в
соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении
социальной защиты населения или в другом аналогичном учреждении,
которое в силу закона является его попечителем, эти учреждения
обязаны возместить вред полностью или в недостающей части, если не
докажут, что вред возник не по их вине.
3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и
соответствующего учреждения по возмещению вреда прекращается по
достижении причинившим вред совершеннолетия либо когда у него до
достижения совершеннолетия появятся имущество или иные источники
доходов, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до
достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
Статья 1000. Ответственность родителей, лишенных родительских
прав за вред, причиненный несовершеннолетними
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить
ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетними
детьми в течение трех лет после лишения родителя родительских
прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось
следствием ненадлежащего осуществления им обязанностей по
воспитанию ребенка.
Статья 1001. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
признанным недееспособным
1. Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным
(статья 51), возмещает его опекун или организация, обязанная
осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник
не по их вине.
2. Обязанность опекуна или организации по возмещению вреда,
причиненного гражданином, признанным недееспособным, не
прекращается и в случае восстановления его дееспособности.
3. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для
возмещения вреда, а сам причинитель располагает такими средствами,
суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя,
а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении
вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, полностью или
частично за счет имущества самого причинителя.
Статья 1002. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
признанным ограниченно дееспособным
Вред, причиненный гражданином, признанным ограниченно
дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами (статья 52), возмещается самим
причинителем на общих основаниях.
Статья 1003. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
не способным понимать значение своих действий
1. Дееспособный гражданин, а также несовершеннолетний в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, причинивший вред в
таком состоянии, когда он не мог понимать значение своих действий
или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред.
Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с
учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя, а
также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению
вреда полностью или частично на самого причинителя.
2. Причинитель не освобождается от ответственности, если сам
привел себя в такое состояние употреблением спиртных напитков,
наркотических средств или иным способом.
3. Если вред причинен лицом, который не мог понимать значения
своих действий или руководить ими вследствие душевной болезни или
слабоумия, обязанность возместить вред может быть возложена судом
на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных: супруга,
родителей, совершеннолетних детей, которые знали о таком состоянии
причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его
недееспособным и учреждении над ним опеки.
Статья 1004. Ответственность за вред, причиненный
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих
1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с
повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации,
промышленные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств
и др.) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности, если не докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо
или гражданина, которые владеют источником на праве собственности,
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления,
либо на любом другом законном основании (договоре имущественного
найма, доверенности на право управления транспортным средством, в
силу распоряжения компетентного органа о передаче источника и
т.п.).
2. Владельцы источников повышенной опасности несут солидарную
ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия
источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим
лицам по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников
повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих
основаниях. При этом:
вред, причиненный по вине одной стороны, возмещается в полном
объеме этой стороной;
вред, причиненный по вине обеих или нескольких сторон,
возмещается соразмерно степени вины каждой из них.
При невозможности установить степень вины каждой из сторон
ответственность распределяется между ними поровну.
При отсутствии вины сторон в причинении вреда ни одна из них не
имеет права требовать возмещения вреда. Каждая из сторон несет в
таком случае риск понесенных ею убытков.
3. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред,
причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из
обладания владельца в результате противоправных действий других
лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие
источником. При наличии вины владельца в противоправном изъятии из
его обладания источника повышенной опасности, ответственность
может быть возложена как на владельца, так и на лиц, завладевших
источником повышенной опасности.
Статья 1005. Ответственность за совместно причиненный вред
Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим
солидарно.
По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе
возложить на лиц, совместно причинивших вред, долевую
ответственность.
Статья 1006. Право регресса к лицу, причинившему вред
1. Возместивший вред, причиненный другим лицом (работником при
исполнении им трудовых (служебных, должностных) обязанностей,
лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право
обратного требования к этому лицу в размере выплаченного
возмещения, если иной размер не установлен законом.
2. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред,
вправе требовать с каждого из причинителей долю выплаченного
потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины
этого причинителя. При невозможности определить степень вины доли
признаются равными.
3. Государство, возместившее вред, причиненный должностными
лицами органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда (пункт 1 статьи 996), имеет право регресса к этим лицам в
случаях, когда вина таких лиц установлена приговором суда,
вступившим в законную силу.
4. Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях
998 - 1001 настоящей главы, не имеют права обратного требования
(регресса) к лицу, причинившему вред.
Статья 1007. Способы возмещения имущественного вреда
Присуждая возмещение вреда, суд, в соответствии с
обстоятельствами дела, обязывает лицо, ответственное за вред,
полностью возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15) или
возместить его в натуре (предоставить вещь того же рода и
качества, исправить поврежденную вещь и т.п.).
Статья 1008. Учет вины потерпевшего и имущественного положения
лица, причинившего вред
1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению
не подлежит.
2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала
возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от степени
вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен
быть уменьшен.
3. При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины
причинителя в случаях, когда его ответственность наступает
независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в
возмещении вреда может быть отказано, если законом не
предусмотрено иное. При причинении вреда жизни и здоровью
гражданина отказ в возмещении не допускается.
4. Вина потерпевшего не учитывается при возмещении
дополнительных расходов (пункт 1 статьи 1010), при возмещении
вреда в связи со смертью кормильца (статья 1014), а также при
возмещении расходов на погребение (статья 1019).
5. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного
гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением
случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.
з 2. Возмещение вреда, причиненного жизни
и здоровью гражданина
Статья 1009. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
гражданина при исполнении договорных обязательств
Вред, причиненный жизни и здоровью гражданина при исполнении
договорных обязательств, возмещается по правилам настоящей главы,
если законом или договором не предусмотрена повышенная
ответственность.
Статья 1010. Объем и характер возмещения вреда, причиненного
повреждением здоровья
1. При причинении гражданину увечья или иного повреждения
здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок
(доходы), который он имел либо определенно мог иметь, а также
расходы, вызванные повреждением здоровья (на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии и
др.), если признано, что потерпевший нуждается в этих видах помощи
и ухода и не имеет прав на их бесплатное получение.
2. При определении утраченного заработка (доходов) пенсия по
инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным
повреждением здоровья, а равно другие виды пенсий, пособий и тому
подобные выплаты, назначенные в счет возмещения как до, так и
после причинения вреда здоровью, не засчитываются. В счет
возмещения вреда не засчитывается также заработок, получаемый
потерпевшим после повреждения здоровья.
3. Законом или договором может быть увеличен объем и размер
возмещения, причитающегося потерпевшему в соответствии с настоящей
статьей.
Статья 1011. Определение заработка (доходов), утраченного в
результате повреждения здоровья
1. Размер подлежащего возмещению утраченного заработка (дохода)
определяется в процентах к среднему месячному заработку (доходу)
до увечья или иного повреждения здоровья либо до наступления
утраты трудоспособности, соответствующих степени утраты
потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии ее
- общей трудоспособности.
2. В состав утраченного заработка (дохода) включаются все виды
оплаты труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, как по
месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые
подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного
характера (компенсации за неиспользованный отпуск, выходное
пособие по увольнении и т.п.). За период временной
нетрудоспособности и отпуска по беременности и родам учитывается
выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской деятельности, а
также авторский гонорар включается в состав утраченного заработка,
при этом доходы от предпринимательской деятельности включаются на
основании данных налоговой инспекции.
Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных
до удержания налогов.
Среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления
общей суммы заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы,
предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. В случае,
когда потерпевший на момент причинения вреда работал менее
двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход)
подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за
фактически проработанное число месяцев, предшествовавших
повреждению здоровья, на число этих месяцев.
В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не
работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо
обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной
местности, но не менее пятикратного установленного законом
минимального размера оплаты труда.
3. Если в заработке (доходах) потерпевшего до причинения ему
увечья или иного повреждения здоровья произошли устойчивые
изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена
заработная плата по занимаемой должности, переведен на более
высоко оплачиваемую работу, поступил на работу после окончания
очного образования) и в других случаях, когда будет доказана
устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда, при
определении среднемесячного заработка учитывается только заработок
(доход), который он получил или должен был получить после
соответствующего изменения.
Статья 1012. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не
достигшего совершеннолетия
1. В случае увечья или иного повреждения здоровья
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет и не имеющего
заработка, лица, ответственные за вред, обязаны возместить
расходы, связанные с повреждением здоровья.
2. По достижении потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае
причинения вреда несовершеннолетнему от четырнадцати до
восемнадцати лет, не имеющему заработка (доходов), лица,
ответственные за вред, обязаны возместить потерпевшему, помимо
расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с
утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из
пятикратного установленного законом минимального размера оплаты
труда.
Если к моменту повреждения здоровья несовершеннолетний имел
заработок, то вред возмещается, исходя из размера этого заработка,
но не ниже пятикратного установленного законом минимального
размера оплаты труда.
После начала трудовой деятельности потерпевший вправе требовать
увеличения возмещения вреда, исходя из получаемого им заработка,
но не ниже размера вознаграждения, установленного по занимаемой им
должности или заработка работника той же квалификации по месту его
работы.
Статья 1013. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в
результате смерти гражданина
1. В случае смерти гражданина право на возмещение вреда имеют
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания,
ребенок умершего, родившийся после его смерти, а также один из
родителей, супруг либо другой член семьи, независимо от
трудоспособности, который не работает и занят уходом за
находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями
и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими
указанного возраста, но по заключению медицинских органов
нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе.
2. Право на возмещение вреда имеют также лица, состоявшие на
иждивении умершего гражданина и ставшие нетрудоспособными в
течение 5 лет после его смерти.
Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий
и занятый уходом за указанными в пункте 1 настоящей статьи детьми,
внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в
период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда
после окончания ухода за этими лицами.
3. Вред возмещается: несовершеннолетним - до достижения
восемнадцати лет, учащимся в возрасте восемнадцати лет и старше -
до окончания учебы в очных учебных заведениях, но не более, чем до
двадцати трех лет; женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам
старше шестидесяти лет - пожизненно; инвалидам - на срок
инвалидности; одному из родителей, супругу либо другому члену
семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его
детьми, внуками, братьями и сестрами - до достижения ими
четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья.
Статья 1014. Размер возмещения вреда, понесенного в случае
смерти гражданина
1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью
гражданина, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода)
умершего, исчисленного по правилам статьи 1011 настоящего Кодекса,
которую они получали или имели право получать на свое содержание
при его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в
состав доходов умершего наряду с заработком включаются
получавшиеся им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие
аналогичные выплаты.
2. При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные
лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий,
назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также
заработок, стипендия в счет возмещения не засчитываются.
3. Исчисленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в
связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит
дальнейшему перерасчету, кроме случаев рождения ребенка после
смерти кормильца, назначения (прекращения) выплаты возмещения
лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами
умершего кормильца.
Законом или договором может быть увеличен объем и размер
возмещения.
Статья 1015. Изменение размера возмещения вреда
1. Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в
любое время потребовать от лица, на которого возложена обязанность
возмещения вреда, соответствующего увеличения размера возмещения,
если его трудоспособность снизилась в связи с причиненным
повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у
него к моменту присуждения ему возмещения.
2. Лица, на которых возложена обязанность возмещения вреда,
связанного с повреждением здоровья потерпевшего, вправе
потребовать соответствующего снижения размера возмещения, если
трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, которая
оставалась у него к моменту присуждения возмещения за вред.
3. Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения
вреда, если имущественное положение гражданина, на которого
возложена обязанность возмещения вреда, улучшилось, а размер
возмещения был снижен в соответствии с пунктом 5 статьи 1008
настоящего Кодекса.
4. Суд может по требованию гражданина, причинившего вред,
снизить размер возмещения вреда, если его имущественное положение
в связи с инвалидностью либо достижением пенсионного возраста
ухудшилось по сравнению с тем, которое было на момент присуждения
возмещения вреда (пункт 5 статьи 1008).
Статья 1016. Увеличение возмещения вреда в связи с повышением
стоимости жизни и увеличением минимального размере оплаты труда
Суммы возмещения вреда, выплачиваемого гражданам в связи с
повреждением здоровья или смертью потерпевшего, подлежат
индексации в установленном законом порядке при повышении стоимости
жизни.
При повышении в установленном законом порядке минимального
размера оплаты труда суммы возмещения утраченного заработка
(дохода), иных платежей, присужденных в связи с повреждением
здоровья и смертью потерпевшего, увеличиваются пропорционально
повышению минимального размера оплаты труда (статья 321).
Статья 1017. Платежи по возмещению вреда
1. Возмещение вреда, связанного со снижением трудоспособности
или смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами.
При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей
причинителя вреда может по требованию гражданина, имеющего право
на возмещение, присудить ему причитающиеся платежи единовременно,
но не более, чем за три года.
2. Взыскание дополнительных расходов может быть произведено на
будущее время в пределах сроков, установленных на основе
заключения медицинской экспертизы, а также при необходимости
предварительной оплаты стоимости услуг и имущества (приобретение
путевки, оплата проезда, оплата специальных транспортных средств и
т.п.).
3. В случаях, когда потерпевший в соответствии с законом вправе
потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства,
такое требование удовлетворяется путем капитализации
соответствующих повременных платежей.
Статья 1018. Возмещение вреда в случае прекращения юридического
лица
1. В случае реорганизации юридического лица, признанного в
установленном порядке ответственным вред, причиненный жизни и
здоровью, обязанность по выплате соответствующих платежей несет
его правопреемник. К нему же предъявляются требования о возмещении
вреда.
2. В случае ликвидации юридического лица, признанного в
установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни и
здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для
выплаты их потерпевшему по правилам, установленным законом или
иными правовыми актами.
3. В случаях, когда капитализация платежей не может быть
произведена ввиду отсутствия или недостаточности имущества у
ликвидируемого юридического лица, присужденные суммы выплачиваются
потерпевшему государством в порядке, предусмотренном законом.
Статья 1019. Возмещение расходов на погребение
Лица, ответственные за вред, связанный со смертью потерпевшего,
обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу,
понесшему эти расходы.
Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти
расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается.
з 3. Возмещение вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ, услуг
Статья 1020. Основания возмещения вреда, причиненного
вследствие недостатков товаров, работ, услуг
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина,
либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных,
рецептурных или иных недостатков товаров (работ, услуг), а также
вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре
(работе, услуге) подлежит возмещению продавцом или изготовителем
(исполнителем) независимо от их вины и от того, состоял ли
потерпевший с ними в договорных отношениях или не состоял.
Настоящее правило применяется лишь в случаях приобретения товара
(работ, услуг) в потребительских целях.
Статья 1021. Лица, ответственные за вред, причиненный
вследствие недостатков товаров, работ, услуг
1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит
возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем
товара.
2. Вред, причиненный вследствие недостатков работ (услуг),
подлежит возмещению их исполнителем.
3. Вред, причиненный вследствие непредоставления полной или
достоверной информации о свойствах и правилах пользования
товарами, подлежит возмещению в соответствии с правилами пунктов 1
- 2 настоящей статьи.
Статья 1022. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате
недостатков товаров, работ, услуг
1. Вред, вызванный недостатками товара (работы, услуги),
подлежит возмещению, если он причинен в течение установленных
сроков годности товара (работы, услуги), а если срок годности не
установлен - в течение десяти лет со дня производства товара
(работы, услуги).
2. За пределами указанных сроков вред подлежит возмещению:
если в нарушение требований закона срок годности не установлен;
если лицо не было предупреждено о необходимых действиях по
истечении срока годности и о возможных последствиях при
невыполнении указанных действий.
Статья 1023. Основания освобождения от ответственности за вред,
причиненный вследствие недостатков товаров, работ, услуг
Продавец или изготовитель товара, исполнитель работ (услуг)
освобождаются от ответственности только в случаях, если докажут,
что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения
потребителем правил пользования или хранения товара (результатов
работ, услуг).
з 4. Возмещение морального вреда
Статья 1024. Возмещение морального вреда
1. Моральный вред возмещается причинителем при наличии вины
причинителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи.
2. Моральный вред возмещается независимо от вины причинителя в
случаях, если:
вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной
опасности;
вред причинен гражданину в результате его незаконного
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры присечения заключения под
стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения
административного взыскания в виде ареста или исправительных
работ;
вред причинен распространением сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию;
а также в иных случаях, предусмотренных законом.
3. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием),
нарушающими имущественные права гражданина, возмещению не
подлежит, кроме случаев, предусмотренных законом.
Статья 1025. Размер возмещения морального вреда
1. Моральный вред возмещается в денежной форме.
2. Размер возмещения морального вреда определяется судом в
зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и
нравственных страданий, а также степени вины причинителя в
случаях, когда вина является основанием возмещения. При
определении размера возмещения вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом
с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен
моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
3. Моральный вред возмещается независимо от подлежащего
возмещению имущественного вреда.
Глава 56. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО
ОБОГАЩЕНИЯ
Статья 1026. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
1. Лицо, которое без установленных законодательством или
сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель)
за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество
(неосновательное обогащение), за исключением случаев,
предусмотренных статьей 1033 настоящего Кодекса.
2. Обязанность, установленная пунктом 1 настоящей статьи,
возникает также, если основание, по которому приобретено или
сбережено имущество, отпало впоследствии.
3. Правила настоящей главы применяются независимо от того,
явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения
приобретателя имущества, самого потерпевшего или третьих лиц либо
следствием события.
Статья 1027. Соотношение требований о возврате неосновательного
обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав
Поскольку иное не установлено законодательством и не вытекает
из существа соответствующих отношений, правила настоящей главы
подлежат применению также к требованиям:
1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
2) об истребовании имущества собственником из чужого
незаконного владения;
3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате
исполненного в связи с этим обязательством;
4) о возмещении вреда, в том числе причиненного
недобросовестным поведением обогатившегося лица.
Статья 1028. Возвращение неосновательного обогащения в натуре
1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение
приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.
2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякую, в том
числе, и за случайную недостачу или ухудшение неосновательно
приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того,
как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения.
До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую
неосторожность.
Статья 1029. Возмещение стоимости неосновательного обогащения
1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно
полученное или сбереженное имущество приобретатель должен
возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества
на момент его приобретения, а также возместить убытки, вызванные
последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не
возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о
неосновательности обогащения.
2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим
имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами,
должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого
пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось
пользование, и в том месте, где оно происходило.
Статья 1030. Последствия неосновательной передачи права другому
лицу
Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом
принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего
или недействительного обязательства, вправе требовать
восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему
документов, удостоверяющих переданное право.
Статья 1031. Возмещение потерпевшему неполученных доходов
1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло
имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все
доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого
имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о
неосновательности обогащения.
2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат
начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 390)
с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о
неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Статья 1032. Возмещение затрат на имущество, подлежащее
возврату
При возврате неосновательно полученного или сбереженного
имущества (статья 1028) или возмещении его стоимости (статья 1029)
приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения
понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества
с того времени, с которого он обязан возвратить доходы (статья
1031), с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат
утрачивается в случаях, когда приобретатель умышленно удерживал
имущество, подлежавшее возврату.
Статья 1033. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату
Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до
наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено
иное;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по
истечении срока исковой давности;
3) денежные суммы и иное имущество, предоставленные гражданину,
при отсутствии недобросовестности с его стороны, в качестве
средств для существования (заработная плата, авторское
вознаграждение, возмещение вреда жизни или здоровью, алименты и
т.п.) и использованные приобретателем;
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во
исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель
докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об
отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях
благотворительности.
|
